首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某高速公路穿越某旅游景区,其中K49+020?K49+530段原设计为填高10?20m的路堤,并需借土填方。建设单位要求施工单位加强环境保护,做到文明施工...
某高速公路穿越某旅游景区,其中K49+020?K49+530段原设计为填高10?20m的路堤,并需借土填方。建设单位要求施工单位加强环境保护,做到文明施工...
admin
2020-12-24
70
问题
某高速公路穿越某旅游景区,其中K49+020?K49+530段原设计为填高10?20m的路堤,并需借土填方。建设单位要求施工单位加强环境保护,做到文明施工。因该地区申报4A级旅游景区,为保护该区域环境地貌,决定取消取土场。经相关各方协商,决定将该段路堤变更为20×25m预应力钢筋混凝土简支T形梁桥。由于该设计变更引起的工期延误,造成施工单位误工和机械设备闲置经济损失40万元,施工单位向建设单位提出索赔40万元。在梁段预制施工中,建设单位考虑到工期延误了40d,为加快进度召开了专门会议,决定简化材料采购程序,规定由建设单位指定钢绞线、普通钢筋、水泥等主材供应商。在建设单位口头担保的情况下,材料采购部门填写《材料试验检验通知单》,交由试验室主任指派试验人员到货源处取样进行性能试验,检验合格后,施工单位与供货厂家签订了材料供货合同。
当第一批钢筋运送至工地时,施工单位认为是建设单位指定使用的钢筋,在认真检查了产品合格证、质量保证书后即用于工程施工。后经监理抽检,发现该批次钢筋质量存在问题,要求相关部位暂停施工,已完成的相关部分全部返工,由此造成经济损失60万元,项目部据此向建设单位索赔60万元。
由于25mT形梁数量较多,施工单位设置了专门的预制场和存梁区,采用龙门吊机移运预制的梁段。施工中由于龙门吊机钢丝绳断裂导致预制梁坠落,两片T梁损毁,一人受伤,直接经济损失20万元。
【问题】
1.根据《公路工程设计变更管理办法》,指出背景中所述的变更属于哪一级设计变更?简述该设计变更的程序。
2.指出施工单位在材料采购和进场检验中的错误做法,并写出正确做法。
3.分别指出施工单位就工程变更提出的索赔和工程返工提出的索赔是否合理?说明理由。
4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,指出预制场梁段坠落事故的等级。
5.写出T梁预制施工中应做好的主要环境保护工作。
选项
答案
解析
1.属于较大设计变更。 设计变更程序包括:意向通知、资料收集、费用评估、协商价格、签发变更令。 2.错误有: (1)由建设单位口头担保,与主材料供货厂家签订材料供货合同; (2)钢筋到场后,未经检验即直接用于施工。 正确做法: (1)应通过公开招标方式确定供货商; (2)钢筋到场后,应由试验室在监理工程师监督下按规范规定的批量和项目进行检测试验,合格后方可使用。 3.因工程变更进行的索赔合理,因为是由于建设单位的原因引起的变更。因工程返工引起的索赔不合理,因为造成该损失的原因是施工项目部未把好材料进场关,是施工单位的责任。 4.一般事故。 5.围挡隔离,场地道路硬化,清运车辆覆盖、封闭并清洗,洒水降尘,降低噪声。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2dQaKKKQ
相关试题推荐
根据我国《标准施工招标文件》,下列情形中,承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失
根据FIDIC《土木工程施工合同条件》,工程师在工程付款控制方面的权力主要表现在()。A.批准使用暂定金额和计日工B.签发各种付款证书C.确定变更工程的估
根据FIDIC《施工合同条件》的规定,关于争端裁决委员会(DAB)及其裁决的说法,正确的有()。A.DAB须由3人组成B.合同双方共同确定DAB主席C.D
根据《标准施工招标文件》的相关规定,在履行合同过程中发生争议,采用争议评审方式的,发包人和承包人应在( ),协商成立争议评审组。A.开工日后的28天内B.订
根据《标准施工招标文件》,在招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有()等。A.选择面窄,有可能排除某些在技术上或报价上有竞争力的承包商参与投标B.
根据《标准施工招标文件》,在按宣布的开标顺序当众开标时,应公布的内容包括()。A.投标人名称B.唱标人名称C.标段名称D.投标报价E.履约保证金的递交
根据《标准施工招标文件》,下列事件中,承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有()。A.提供图纸延误B.承包人遇到不利物质条件C.监理人对承包人的检验结
根据《标准施工招标文件》,关于材料和工程设备验收的说法中,正确的有()。A.对承包人提供的材料,监理人应单独进行检验和交货验收B.监理人应进行材料的抽样检验
采用多方案报价法,可降低投标风险,但投标工作量较大。通常适用的隋形是()。A.招标文件中的工程范围不很明确B.单价与包干混合制合同中,招标人要求有些项目采用
按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时,建筑安装工程费中可直接分解到各个工程分项的费用有()。A.企业管理费B.临时设施费C.材料费D.施工机具使用费
随机试题
房屋买卖代理收费,按成交价格总额的()计收。 A、0.5%~1.5% B、0
明清之际,中国人逐渐冲破了“千生意,万买卖,不如翻地块”的重农传统观念,开始“求
优先股和普通股一样,拥有参与公司决策的表决权。
假文凭的识别方法有( )。
国外农产品质量安全追溯体系率先引入( )。
某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时,乙公司对仲裁庭中的一名仲裁员
对特定疾病有特殊疗效的品种可以申请A.中药一级保护B.中药二级保护C.未披露数据保护D.专利保护E.设立新药监测期
乘坐乙国航空公司航班的甲国公民,在飞机进入丙国领空后实施劫机,被机组人员制服后交丙国警方羁押。甲、乙、丙三国均为1963年《东京公约》、1970年《海牙公...
社会工作是人力资源密集的行业,员工是社会服务机构最重要的资产.社会服务机构为服务对象提供高质量的服务,最重要的是依赖社会工作者的()。A.能力B.爱心C.
第三篇TheWorld’sBest-SellingMedicine Sinceancienttimes,peopleallover...