首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某高炉工程在工程开工前,业主与公司签订了施工合同,并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示),E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊;其中由于业主...
某高炉工程在工程开工前,业主与公司签订了施工合同,并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示),E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊;其中由于业主...
admin
2020-12-24
57
问题
某高炉工程在工程开工前,业主与公司签订了施工合同,并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示),E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊;其中由于业主图纸送达延误致使B工作推迟10d。
问题
1.在原计划网络图的条件下,计算计划工期关键路线,并说出如果先E后G工作使用塔吊,塔吊的合理进场(不闲置)时间。
2.用图示说明先G后E工作使用塔吊的工作关系。
3.在B工作延误条件下,采取先E后G工作使用塔吊,用图示说明工作关系,并确定B工作延误对工期变化是否有影响。
4.在B工作延误10d,塔吊使用顺序为先E后G的条件下,业主提出为确保工期将J工作压缩5d,是否可行若可行,施工单位提出下列要求:1)J工作压缩5d增加赶工费25000元;2)塔吊闲置15d,每天补偿塔吊租赁费600元;3)由于B工作延误10d造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理
选项
答案
解析
本案例主要提供制定网络计划图的实例。通过塔吊使用的限制,变化工序间的结构关系,熟悉网络计划的制订方法,了解一些相关概念的用途。 1.经计算计划工期为100d,关键线路为A、D、G、J、K。如图2所示。
其中E工序的最早开工时间ESE=25,最迟开工时间1SE=55,总时差TFE=30; G工序的ESG=40,1SG=40,TFG=0。 采取先E后G的塔吊工作顺序,塔吊正常进场时间应为第26日晨,但E工作完成后等待G工作开始塔吊闲置5d,因此塔吊自第31个工作日进入现场工作后恰好与G工作开始日期衔接。塔吊进入现场的合理时间为第30日晚或第31日晨。 2.先G后E使用塔吊的工作关系图如图3所示。
3.B工作延误10d时,经计算总工期为105d,与原工期相比延误5d,如图4所示。 此种情况下关键线路为:B、E、G、J、K。 4.B工作延误10d,塔吊工作顺序为先E后G时,J工作位于关键路线上,将其工作时间由35d压缩为30d,总工期仍为100d,所以此措施可行。 对于施工单位赶工费的要求,业主认为:1)压缩工期5d后的整个工期与原计划100d相比无变化;2)施工单位没有具体列出赶工多支的费用,可以认为J工作压缩工期是属于 对施工单位施工组织设计的一项合理性要求的实施;3)因B工作延误付给的45000元属于综合损失,包含了施工单位的部分赶工要求;综上理由,决定赶工费不予补偿。 在B工作延误的条件下,塔吊采取先E后G工作顺序时,因为不影响E、G之间的关系,故塔吊闲置时间为B、E总时间与A、D总时间的差:(25+10+10)-(15+25)=5d,因此需要补偿塔吊闲置费用600元/d×5=3000元。 由于B工作延误的损失费45000元应予补偿。总计应补偿费用45000+3000=48000元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/58DaKKKQ
相关试题推荐
对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员的违法行为包括()。A:贪污受贿、徇私舞弊、玩忽职守B:贪污受贿、徇私舞弊、滥用职权C:徇私舞弊、滥用职
投标人承担的刑事法律责任包括()。A:行贿罪、徇私舞弊罪、金融诈骗罪B:串通投标罪、合同诈骗罪、诈骗罪C:行贿罪、串通投标罪、金融诈骗罪D:行贿罪、串通投
如果招标人在招标过程中,应予公开招标而未公开招标且拒不改正的,()以上地方人民政府建设行政部门对其不得颁发施工许可证。A:县级B:乡级C:省级D:市级
关于招标人承担行政法律责任,下列说法不正确的是()。A:撤销资格B:行政处分C:不颁发施工许可证D:暂停项目执行或者暂停资金拨付
甲建筑公司决定与乙钢材公司签订钢材购买合同,在不违反民事诉讼法对级别管辖和专属管辖规定的情况下,甲乙双方可在书面合同中协议选择的人民法院不包括()。A:合同履行
如果行政监管机关决定对某监理公司进行吊销资质证书的处罚,在作出处罚决定前,应当经过()程序。A:调解B:辩论C:诉讼D:告知
某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议,申请的最后期限()。A:6月4日
在工程建设项目招标投标活动中,行政监督部门应当自受理投诉之日起()个工作日内作出书面决定。A:15B:20C:25D:30
甲、乙双方因施工合同纠纷,经仲裁机构裁决乙方应承担责任,然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定,甲方可以()。A:向法院申请撤销裁决B:向人民法院起诉
根据《政府采购供应商投诉处理办法》的规定,财政部门应当自受理投诉之日起()个工作日内,对投诉事项作出处理决定。A:10B:15C:30D:40
随机试题
我国某企业在出口收汇时正逢人民币升值,结果以收入的外汇兑换到的人民币的金额减少。
根据《中华人民共和国土地管理法》,国家实行土地用途管制制度,将土地分为( )。
根据《中华人民共和国水污染防治法》,在饮用水水源准保护区内,下列行为被禁止的是(
若患者肛门局部红肿灼热,坠胀不适,伴有不同程度的全身症状,易肿、易脓、易溃,但不
最能体现不伤害原则的是 A医生为患者选用疗效相当但价格低廉的药物 B医生
地下水位很高的地基,上部为填土,下部为砂、卵石土,再下部为弱透水层。拟开挖一15m深基坑。由于基坑周边有重要建筑物,不允许降低地下水位。下面哪些选项的支护...
共用题干 患者女性,68岁。2型糖尿病15年,皮下注射胰岛素控制血糖。入院时大汗淋漓、高热、呼出气体呈烂苹果味。住院治疗1周,血糖控制在正常范围。患者“呼出气
在同事督导团体组成中,主要的技巧有()。A:每次会议都推选一位成员轮流主持会议B:注意价值的共同性C:要明确成员的角色分工D:团体成员间签订明确的契约E
公共财政的理论基础为()。A.公共物品理论B.公共选择理论C.政府失灵理论D.市场失灵理论E.外部性理论
现代商业银行的核心和支柱业务是()。A.代理业务B.贷款业务C.零售业务D.存款业务