2. 建筑工程
  3. 【背景资料】某变电工程，业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同，施工前，施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划， 在施工中发生了以...

【背景资料】某变电工程，业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同，施工前，施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划， 在施工中发生了以...

admin2020-12-24  53
问题 【背景资料】某变电工程，业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同，施工前，施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划，



在施工中发生了以下事件：
事件1：由业主采购的GIS开关设备提前进场，施工单位参加开箱清点，并增加保管费6000元；
事件2：在工作B安装过程中，施工单位因人员与安装设备调配问题，使工作B延长了5天，发生费用2万元；
事件3：在工作G安装中，由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配，施工单位为调整内外线路，使工作G延误10天，发生费用4万元；事件4：在对工作完成后的验收检验时，发现设备接线位置有误，经检查，是由于电气接线图中接线位置标注错误所致，施工单位进行返工，使工作I延误10天，发生费用3万元。以上事件发生后，施工单位及时向业主提出了索赔。
【问题】
1.该安装调试计划工期为多少？哪些工作为关键工作？
2.如何处理上述各项事件的索赔要求？
3.施工单位能获得多少工期和费用补偿？
4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致，产生合同争议，可以通过什么方式处理和解决？
选项
答案
解析1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。 2.索赔要求的处理是： 对于事件1：因业主将设备提前进场，所以增加的保管费用由业主承担，补偿费用6000元。 对于事件2：施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长，属于施工单位的责任，不予赔偿。 对于事件3：业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任，造成的工期延长和费用增加应予补偿，补偿额4万元，补偿工期10天。 对于事件4：电气接线图中标注错误，属于业主责任，费用和工期应予以补偿，补偿额3万元，补偿工期10天。 3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元＋4万元＋3万元＝7.6万元。工期补偿为10天＋10天＝20天。 4.解决方式：请第三方调解；按合同约定的仲裁条款申请仲裁；向有管辖权的法院诉讼。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8ObQKKKQ
相关试题推荐
随机试题