某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（　　）。A.发包人要求的设计变更

admin2020-12-24 58

问题某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（　　）。

选项 A.发包人要求的设计变更
B.发包人未按期审查承包人文件
C.承包人未按已确认修改的设计文件实施
D.发包人提供的材料延误
E.异常不利的气候条件

答案ABD

解析新版教材P128-129 新版教材P122。在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。选项E是一个特例，虽然也是非承包人原因，但只可以延长工期和增加费用，不能补偿合理利润。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AAqaKKKQ

相关试题推荐

随机试题

某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（　　）。A.发包人要求的设计变更

工程网络计划费用优化的目标是（）。A.在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡B.在满足资源限制的条件下使工期保持不变C.在工期最短的条件下使工程总成本

根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是（　）。A、质量手册B、程序文件C、作业文件D、作业规程

根据《建设工程量清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润

根据《建设工程工程量清单计价规范》，签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，不再调整企

对需要返工处理或加固补强的质量事故，（　）应及时提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。A、施工单位B、设计单位C、项目监理机构

当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。

大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（）论证总进度目标实现的可能性。A.总进度计划B.总进度纲要C.阶段进度计划D.阶段进度纲要

编制物资需求计划的关键是（）。A.确定需求量B.确定物资的来源C.有足够的资金D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间

组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求有（　　）。A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序B.相邻专业工作队在满足连续施工的条件下，能最

质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（　　）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。A.施工单位B.项目

下面有关石膏性能的描述，错误的是 A．粉多水少，石膏凝固快 B．加速剂越多，

慢性胃窦胃炎(B型胃炎)的临床表现哪项是错误的 A、易出现嗳气、反酸、腹胀等症

某产品的实际成本是2000元，目标成本是1800元，其各项功能的功能指数及成本指

食管癌初期阶段，患者常常表现出焦虑不安，此时最佳的心理护理措施是

资产和权益在数量上看,（）。

书架的某一层上有136本书，且是按照\"3本小说、4本教材、5本工具书、7本科技书

采用摄影测量方法进行建筑物变形监测，像控点应布设在监测体的四周；当监测体的景深较

某民警在一次执行公务中牺牲，被公安部授予“一级英模”称号，并奖励奖金1万元，奖金

男性，65岁，高血压病史10余年，既往有气喘病史，昨日突然出现神志不清，左侧

★下列有关行政机关申请法院强制执行的说法正确的有：（） A.行政机关申请法院强制执行前应当继续催告当事人履行义务 B.对行政机关强制执行申请,法院不...

某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（ ）。A.发包人要求的设计变更

工程网络计划费用优化的目标是（）。A.在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡B.在满足资源限制的条件下使工期保持不变C.在工期最短的条件下使工程总成本

根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是（ ）。A、质量手册B、程序文件C、作业文件D、作业规程

根据《建设工程量清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润

根据《建设工程工程量清单计价规范》，签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，不再调整企

对需要返工处理或加固补强的质量事故，（ ）应及时提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。A、施工单位B、设计单位C、项目监理机构

当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。

大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（）论证总进度目标实现的可能性。A.总进度计划B.总进度纲要C.阶段进度计划D.阶段进度纲要

编制物资需求计划的关键是（）。A.确定需求量B.确定物资的来源C.有足够的资金D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间

组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求有（ ）。A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序B.相邻专业工作队在满足连续施工的条件下，能最

质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（ ）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。A.施工单位B.项目

下面有关石膏性能的描述，错误的是 A．粉多水少，石膏凝固快 B．加速剂越多，

慢性胃窦胃炎(B型胃炎)的临床表现哪项是错误的 A、易出现嗳气、反酸、腹胀等症

某产品的实际成本是2000元，目标成本是1800元，其各项功能的功能指数及成本指

食管癌初期阶段，患者常常表现出焦虑不安，此时最佳的心理护理措施是

资产和权益在数量上看,（）。

书架的某一层上有136本书，且是按照\"3本小说、4本教材、5本工具书、7本科技书

采用摄影测量方法进行建筑物变形监测，像控点应布设在监测体的四周；当监测体的景深较

某民警在一次执行公务中牺牲，被公安部授予“一级英模”称号，并奖励奖金1万元，奖金

男性，65岁，高血压病史10余年，既往有气喘病史，昨日突然出现神志不清，左侧

★下列有关行政机关申请法院强制执行的说法正确的有：（） A.行政机关申请法院强制执行前应当继续催告当事人履行义务 B.对行政机关强制执行申请,法院不...

某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（　　）。A.发包人要求的设计变更

根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是（　）。A、质量手册B、程序文件C、作业文件D、作业规程

对需要返工处理或加固补强的质量事故，（　）应及时提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。A、施工单位B、设计单位C、项目监理机构

组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求有（　　）。A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序B.相邻专业工作队在满足连续施工的条件下，能最

质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（　　）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。A.施工单位B.项目