首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列情形中,应由发包人承担由此增加的费用并
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列情形中,应由发包人承担由此增加的费用并
Freeti
2020-05-20
53
问题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列情形中,应由发包人承担由此增加的费用并支付承包人合理利润的有( )。A、在施工现场遇到不可预见的地质条件B、发包人未能按照合同约定提供图纸C、监理人未按合同约定发出指示、批准等文件D、发包人提供的测量基准点存在错误E、异常恶劣的气候条件造成工程暂停
选项
答案
BCD
解析
本题考查的是工期和进度管理。在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。选项A的现象,承包人是可以索赔工期和费用的,但是不索赔利润;选项E的现象,承包人只能索赔工期,不索赔费用和利润。参见教材P245。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/HEDpKKKQ
相关试题推荐
( )是人寿保险的纯保费的用途。 A、支付业务费用 B、支付经营费用 C
根据不可抗辩条款,人寿保险合同自订立时起,超过法定时限,保险人将不得以投保人和被
与传统非分红保险及分红保险相比,投资连结保险在费用收取上的特点是相当( )。
与普通终身寿险相比,限期交费终身寿险的保险费用( )普通终身寿险。 A、高于
在人寿保险定价过程中,如果保险公司的死亡数据、退保数据及费用数据较少或不能及时得
在我国,投资连结保险产品可以收取多项费用。其中,保险人在提供部分领取和账户转换等
债务人根据权利人的要求,向保险人担保自己信用的保险是( )。 A、责任保险
根据国内货物运输保险规定,对于全程是公路运输货物的,保险人不承担赔偿责任的情况有
保险车辆发生部分损失后,根据保险金额与投保时新车购置价比较,确定赔款数额。保险车
被保险人可根据下列哪项自行确定家庭财产保险中的房屋及室内附属设备、室内装潢等财产
随机试题
行为观察、情境测验、评语属于幼儿园教学评价中的( )。 A.定量的评价 B
下列情形中,中国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的是()。
人民法院中,有权对有关回避的申请作出决定的有:()
参加带电作业的人员,应经( ),并经考试合格取得资格、单位批准后,方能参加相应
某项工作的工程量为320m3,时间定额为0.5工日/m3如果每天安排2个工作班次
少阴经脉气血衰竭可出现( ) A.戴眼反折瘛疭,其色白 B.耳聋百节皆纵,
依合同当事人之间权利义务是否存在对价关系,可以将合同分为()。 A.
下列各项不属于项目进度计划程序性工作方法的有()。A:利用工作(工程)分解结构确定管理任务和子项任务B:完成管理任务与子任务C:检查任务和子任务之间的逻辑关
Eventually,shegotajobandmovedtoLondon.AFinallyBertainlyCLuckilyDNat
某投资者共购买了三种股票A、B、C,占用资金比例分别为30%、20%、50%,A、B、股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的...