首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某房地产开发公司兴建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,5层,工期265d
某房地产开发公司兴建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,5层,工期265d
Freeti
2019-12-17
68
问题
某房地产开发公司兴建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,5层,工期265d,固定总价合同模式。至投标阶段工程施工图设计尚未全部完成。在此过程中发生如下事件:事件一:施工单位中标价格为1350万元。但是经双方3轮艰苦谈判,最终确定合同价为1200万元,并据此签订了施工承包合同。事件二:在投标过程中,某施工单位未到现场进行勘察,认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉,另外考虑工期不到一年,市场材料价格不会发生太大的变化,于是按照企业以往积累的经验编制标书。事件三:部分合同条款中规定:1.施工单位按照开发公司批准的施工组织设计组织施工,施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加责任。2.开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用。问题:1.事件一中开发公司的做法是否正确?为什么?2.事件二中施工单位承担的风险是哪些?3.事件三中合同条款有哪些不妥之处?说明正确做法。
选项
答案
解析
1.事件一中,开发公司的做法不正确。因为招投标法规定,建设项目中标后,双方不得签订违背中标结果的事项。因为中标价是1350万元,所以合同价格应当是1350万元。2.因为开发公司应提供的施工图纸没有设计完成,而且施工单位也没有到现场实地勘察,因此施工单位会承担4个方面的风险,分别是工程量计算失误的风险、单价计算失误的风险、工期延误的风险、工程质量风险。3.开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用的做法不妥。正确做法是:开发公司应该向施工单位提供准确、真实的工程地质和主要管线资料,作为施工单位施工的依据。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JVAsKKKQ
相关试题推荐
某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作40
根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列内容不属于施工图设计阶段工作任务
根据建设工程设计合同示范文本的规定,下列选项中属于发包人义务的有()。
根据《建设工程设计合同》,设计人完成的方案设计的深度应满足()的需要。
在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有()。
下列建设工程中可以直接发包的有()。
根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,发包人和设计人必须共同保证施工图设计
设计合同示范文本中,适用于民用建设工程设计的合同,其主要条款包括()。
设备采购招标评标中,对零配件及其售后服务的评审,应以设备运行()年内各类易损备件
材料设备采购招标中,划分采购合同包的原则是()。
随机试题
关于钢筋混凝土灌注桩工程量计算的叙述中正确的有()。 A、按设计桩长(不包括桩
腹中气聚,攻窜作痛,时聚时散,脘胁之间时或不适,苔薄,脉弦。证属: A.肝气郁
高血压治疗策略中正确的是 A.等待症状出现后开始治疗 B.症状缓解即可终止治
基金职业道德教育,首先是()。
有机磷中毒时产生毒蕈碱样症状的原因是
下列哪一项对急性血源性骨髓炎最有早期诊断价值 A.起病急骤、全身中毒症状明显
石油天然气管道焊接前应进行焊接工艺评定,当设计文件有要求时,还应进行()试验。A.抗二氧化碳评定B.抗硫酸性气体评定C.抗硫(HIC,SSC)评定D.抗
长期吸雪茄烟和用烟斗的人易发生A.牙龈癌B.舌癌C.颊黏膜癌D.唇癌E.腭癌
关于哪些人可以做辩护人,下列说法正确的是:A.辩护律师甲,从检察院离任三年,以律师身份担任辩护人B.辩护律师乙,从法院离任一年,以非律师身份担任辩护人C.辩
甲公司2×15年12月31日购入一栋办公楼,实际取得成本为6000万元。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。因公司迁址,...