首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据建设工程施工合同示范文本的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执
根据建设工程施工合同示范文本的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执
免费考试题库
2019-12-17
50
问题
根据建设工程施工合同示范文本的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括( )。
选项
A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工机械设备进行维修E.发包人未能按时移交后续施工的现场
答案
BCE
解析
考点:进度管理。通用条款规定,在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误,应给承包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。选项CE为发包人原因,选项B为客观情况,均非承包人原因,且选项BCE均带来工期的拖延以及经济上的支出或损失。选项AD属于承包人原因。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/a3vlKKKQ
相关试题推荐
2001年8月1日,张先生与某工程设计院签订了4年期劳动合同,合同期限到2005
根据组织成员的特征和相互关系,网络型组织可以分为四种基本类型,它们是( )。
社会保险行政部门自收到企业年金方案文本之日起( )内未提出异议的,企业年金方案
《劳动争议调解仲裁法》第50条明确规定,当事人对仲裁裁决不服的,应当自收到仲裁裁
《工会法》规定,()。
根据实行员工持股的动因,员工持股的类型有()。
()是根据企业的实际情况而设定的最关键的指标,其关键之处在于如果这种指标所对应
企业社会责任国际标准(SA8000)规定,员工每周至少有()休息时间。
根据企业实际利润情况分档确定经营者风险收入的效益年薪模式是()。
工资率是指单位时间的劳动价格。根据单位时间标准的不同可分为( )。
随机试题
下列哪项不属于向承包商支付利润的情况( )。 A、发包人要求中引用的原始数据和
ABC会计师事务所委派A注册会计师担任上市公司甲公司2018年度财务报表审计项目
我国商业银行通常以中央银行公布的利率为基础确定外汇贷款利率。( )
从主持薪酬调查的主体来看,薪酬调查可以分为( )。
与传统的定期存单相比,大额可转让定期存单的特点有()。
党的十八届三中全会指出,要紧紧围绕城乡发展一体化这条主线,健全体制机制,形成()
我国社会主义民主政治的特点和优势主要表现在()。 ①国家的一切权力属于人民 ②党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一 ③全体公民都能享受的民主...
基金宣传推介材料登载过往业绩,业绩登载期间基金合同中投资目标、投资范围和投资策略发生改变的,()。A.不必予以特别说明B.应当予以特别说明C.可以予
市场配置资源本身存在着固有的缺陷也就是市场失灵,主要表现在( )。A:市场调节的盲目性B:实现收入的公平分配C:市场功能缺陷D:市场调节的有续性E:商
甲公司为增值税一般纳税人,当月进项税额为200000元,销项税额为500000元,已经预缴的增值税税额为400000元,则月末甲公司的会计处理为()。A.