首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
背景 某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求: (
背景 某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求: (
恬恬
2020-05-20
85
问题
背景某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施工的衔接;(3)工程施工延误工期每天罚款1000元,提前工期每天奖励500元。工程实施中,施工单位由于没有基坑工程施工维护方面的经验,将基坑维护工程分包给了一家有资质的施工单位,但仍由自己负责项目的施工管理。选煤设备的安装经业主同意分包给了一安装单位。由于雨季施工,影响了皮带走廊的施工工期,没有能够保证与井口房的施工衔接,使工程多增加费用20万元。因工程建设大检查,业主部分手续未办理,工程被停工,补办手续到恢复施工共延误工期20d;另外设备安装单位违章电焊,被罚款1.0万元。实际工程比原计划推迟30d竣工,工程结算时业主开出了罚款3.0万元的罚单。
选项
问题(1)施工单位在执行合同时是否存在违规行为?(2)业主在工程建设中存在哪些不规范之处?(3)业主开出的罚单费用计算是否合理?为什么?
答案
解析
(1)施工单位在执行合同时,存在违规分包的行为。基坑维护工程不得进行分包,分包违反了原合同第(1)款的约定。另外,施工单位应加强对分包单位的管理,(2)业主在工程建设中,违反工程建设的相关规定,没有按照规定办理完相关手续即将工程进行发包和施工,应承担由此而发生的一切后果。(3)业主开出的罚单费用计算不合理。根据合同第(3)款的约定,延误工期每天罚款1000元。本工程建设中,第一项工期延误是雨季施工,耽误了皮带走廊与井口房的施工衔接,该项工期延误应当由施工单位承担责任;第二项工期延误是业主部分手续未办理造成的,不是施工单位的责任。因此,由施工单位原因造成的工期延长时间是10d,应罚款1.0万元,加上违章用电罚款1.0万元,只能罚款2.0万元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/duspKKKQ
相关试题推荐
如果保证合同未约定保证期间或约定不明,并且债权人一直未要求保证人承担保证责任,那
()是指债权人与债务人或债务人提供的第三人以协商订立书面合同的方式,移转债务人或
以下描述正确的是()。 A.项目财务评估的合理尺度应该是财税制度所要求的现行价
下列关于主要工程设计方案的分析,正确的有()。[2009年6月真题] A.主要
关于固定资产原值的确定,下列说法正确的是()。 A.购入固定资产按合同协议确
根据《巴塞尔新资本协议》要求,下列关于客户信用评级的表述正确的是()。[2014
对流动资金贷款贷前调查报告内容的要求不包括()。 A.真实性 B.完整
商业银行信贷人员在受理客户借款申请后,初次面谈了解客户贷款需求状况时,除贷款背景
通过强调合同的完备性、承诺的法制化乃至管理的系统化,弥补过去贷款合同不足的是()
根据商业银行绿色信贷合同管理的要求,对涉及重大环境和社会风险的客户,说法错误的是
随机试题
PCR是在引物、模板和4种脱氧核糖核苷酸存在的条件下依赖于DNA聚合酶的酶促合成
(424-425题共用备选答案) A.WeeFIM B.FIM C.Bar
基于竞争分析的结果,按各细分市场,估算市场供给总吸纳量和吸纳速度和目标物业的市场
投资项目社会评价主要是分析评价项目建设和运营活动对实现社会发展目标的作用和影响
矿井安全供电规定的内容有( )。
自动化仪表线路敷设完毕后,应测量电缆电线的()。2012
下列属于宋代画家作品的有( )。
3,7,16,35,()。A.54B.74C.70D.50
据《环境影响评价技术导则一生态影响》,当项目可能产生潜在的或长期累积效应时,生态现状调查可考虑选用()A:生态监测法B:现场勘查法C:遥感调查法D:资料收
大强因婚外情提出与其妻小梅离婚,并签订了“净身出户”的离婚协议。后二人在去民政局办理离婚手续的当天小梅反悔,大强诉至法院主张与小梅感情破裂离婚。则二人之前...