工作 B（特种混凝土工程）进行 1 个月后，因建设单位原因修改设计导致停工 2 个月。设计变更后，施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（如下表...

admin2020-12-24 63

问题工作 B（特种混凝土工程）进行 1 个月后，因建设单位原因修改设计导致停工 2 个月。设计变更后，施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（如下表所示），索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。

【问题】费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处？分别说明理由。

选项

答案

解析索赔申请表中有下列不妥：（1）机械设备闲置费补偿计算不妥。理由是：根据相关规定，机械设备闲置不应按台班费计算，而应该折旧费计算。（2）人工窝工补偿计算不妥。理由：根据相关规定，人工窝工应按工效降低计算，不应按原人工费单价计算。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eay8KKKQ

相关试题推荐

随机试题

工作 B（特种混凝土工程）进行 1 个月后，因建设单位原因修改设计导致停工 2 个月。设计变更后，施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（如下表...

下级机关向上级机关汇报工作、反映情况、回答上级机关的询问，应当使用报告。（）

党的十七大报告指出，解决好（）问题，事关全面建设小康社会大局。必须始终作为工作的重中之重。 A.农业、工业、服务业 B.农业、农村、农民 C.第一、...

某企业的利润总额为30，000，000元，利息费用为5，000，000元，所得税总额是10，000，000元，其他税金总额为3，000，000元，该企业的...

交换机工作的主要任务是数据转发，而路由器工作的主要任务是{pz_填空}。

领导者把决策权力交给下级，对下级的工作不闻不问。这种领导方式称作（）。 A.民主型领导方式 B.参与型领导方式 C.放任型领导方式 D.自由型领导方式

银行为员工张某分配了一台笔记本电脑。张某可以用笔记本电脑安装与工作有关的盗版软件。（）

计算机在工作过程中突然断电，不会丢失所保存信息的存储介质是（）。 A.光盘 B.硬盘 C.只读存储器 D.内存

在现代管理学中，管理人员对当前的实际工作是否符合计划而进行测定并促使组织目标实现的过程，被称为（）。 A.领导 B.组织 C.创新 D.控制

下列关于劳动合同的观点，正确的是（）。 A.试用期满后劳动者与用人单位订立的劳动合同方能生效 B.不得违反法律、行政法规的规定是订立劳动合同的核心原则...

行政机关在作出影响相对方权利义务决定时，要说明作出决定的事实原因和法律依据，这是行政程序的（）制度。 A.辩论 B.通知 C.说明理由 D.资讯公开

（1-4题共用题干）患者男性，49岁，4个月前自觉右上腹部出现间歇性疼痛，有

男性，33岁，诊断为急性肺脓肿，下列哪项是不正确的 A．大多以厌氧菌为主的混合

关于子宫肌层的叙述不正确的是 A．由平滑肌束、少量弹力纤维与胶原纤维组成 B

患者女，56岁。诊断胰头癌入院。住院行胰头十二指肠切除术，术后出现高血糖。出院饮

下列有关剩余价值的几个说法不正确的一项是（）。 A.剩余价值不是从流通过程中

精神病往往以脱离现实为特征，并具有（　　）的精神障碍。

“君药分量最多”的正确理解是A:方中君药用量最大、作用最强B:君药必是方中用量最大的药物之一C:君药在全方药物总量中所占比例最大D:方中君药比臣、佐、使药

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣丁．日期有争议的处理原则是（　　）。A.建设工程经竣工验收合格的，

对工作范围的任何变更，应由（　　）发出正式变更令。A.项目业主B.咨询工程师C.设计单位D.承包商

社会工作者晶晶在一家家庭暴力庇护所工作。在这受虐妇女服务过程中，她发现这些服务对象常受传统观念的束缚，忍气吞声，委曲求全，有的甚至认为被打是自己的错，因此...

工作 B（特种混凝土工程）进行 1 个月后，因建设单位原因修改设计导致停工 2 个月。设计变更后，施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（如下表...

下级机关向上级机关汇报工作、反映情况、回答上级机关的询问，应当使用报告。（）

党的十七大报告指出，解决好（）问题，事关全面建设小康社会大局。必须始终作为工作的重中之重。 A.农业、工业、服务业 B.农业、农村、农民 C.第一、...

某企业的利润总额为30，000，000元，利息费用为5，000，000元，所得税总额是10，000，000元，其他税金总额为3，000，000元，该企业的...

交换机工作的主要任务是数据转发，而路由器工作的主要任务是{pz_填空}。

领导者把决策权力交给下级，对下级的工作不闻不问。这种领导方式称作（）。 A.民主型领导方式 B.参与型领导方式 C.放任型领导方式 D.自由型领导方式

银行为员工张某分配了一台笔记本电脑。张某可以用笔记本电脑安装与工作有关的盗版软件。（）

计算机在工作过程中突然断电，不会丢失所保存信息的存储介质是（）。 A.光盘 B.硬盘 C.只读存储器 D.内存

在现代管理学中，管理人员对当前的实际工作是否符合计划而进行测定并促使组织目标实现的过程，被称为（）。 A.领导 B.组织 C.创新 D.控制

下列关于劳动合同的观点，正确的是（）。 A.试用期满后劳动者与用人单位订立的劳动合同方能生效 B.不得违反法律、行政法规的规定是订立劳动合同的核心原则...

行政机关在作出影响相对方权利义务决定时，要说明作出决定的事实原因和法律依据，这是行政程序的（）制度。 A.辩论 B.通知 C.说明理由 D.资讯公开

（1-4题共用题干） 患者男性，49岁，4个月前自觉右上腹部出现间歇性疼痛，有

男性，33岁，诊断为急性肺脓肿，下列哪项是不正确的 A．大多以厌氧菌为主的混合

关于子宫肌层的叙述不正确的是 A．由平滑肌束、少量弹力纤维与胶原纤维组成 B

患者女，56岁。诊断胰头癌入院。住院行胰头十二指肠切除术，术后出现高血糖。出院饮

下列有关剩余价值的几个说法不正确的一项是（）。 A.剩余价值不是从流通过程中

精神病往往以脱离现实为特征，并具有（ ）的精神障碍。

“君药分量最多”的正确理解是A:方中君药用量最大、作用最强B:君药必是方中用量最大的药物之一C:君药在全方药物总量中所占比例最大D:方中君药比臣、佐、使药

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣丁．日期有争议的处理原则是（ ）。A.建设工程经竣工验收合格的，

对工作范围的任何变更，应由（ ）发出正式变更令。A.项目业主B.咨询工程师C.设计单位D.承包商

社会工作者晶晶在一家家庭暴力庇护所工作。在这受虐妇女服务过程中，她发现这些服务对象常受传统观念的束缚，忍气吞声，委曲求全，有的甚至认为被打是自己的错，因此...

（1-4题共用题干）患者男性，49岁，4个月前自觉右上腹部出现间歇性疼痛，有

精神病往往以脱离现实为特征，并具有（　　）的精神障碍。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣丁．日期有争议的处理原则是（　　）。A.建设工程经竣工验收合格的，

对工作范围的任何变更，应由（　　）发出正式变更令。A.项目业主B.咨询工程师C.设计单位D.承包商