2. 建筑工程
  3. 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（ ）。A、应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B、应当以鉴定合格日

建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（ ）。A、应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B、应当以鉴定合格日

admin2020-12-24  55
问题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（ ）。
选项 A、应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B、应当以鉴定合格日期为竣工日期
C、鉴定日期为顺延工期的期间
D、应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E、应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
答案BC
解析《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hIFaKKKQ
相关试题推荐
随机试题