首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。 A、在初
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。 A、在初
Freeti
2020-05-20
64
问题
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。A、在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任B、若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C、若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿D、若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
选项
答案
B
解析
本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A错误,“初始延误”者应对工程拖期负责,在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任;选项B正确,如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿;选项C错误,如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿;选项D错误,如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。参见教材P243。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jJDpKKKQ
相关试题推荐
根据合同的约定,保险人可以对保险标的的安全状况进行检查,及时向投保人、被保险人提
货物运输保险合同和运输工具航程保险合同,保险责任开始后,合同当事人不得解除合同。
人身保险合同的投保人解除合同的,保险人应当自接到解除合同通知之日起三十日内,按照
以死亡为给付保险金条件的合同,未经被保险人同意并认可保险金额的,合同无效。(
对于保险合同的条款,保险人与投保人、被保险人或者受益人有争议时,人民法院或者仲裁
保险人按照保险合同的约定,认为有关的证明和资料不完整的,应当拒付保险金。( )
保险事故发生后,按照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时,投保人、被保险人或者
当事人在保险合同有效期内变更保险合同的,在协商一致的情况下既可以口头约定也可以采
保险人提供的格式条款订立的保险合同中,如有免除保险人依法应承担的义务或者加重投保
保险合同的内容不包括保险金赔偿或者给付办法,保险金赔偿由法律直接规定,依照法律规
随机试题
关于行政合法性原则下列说法不正确的有( )。 A、行政职权必须基于法律的设定
在建设工程项目施工成本管理的措施中,最易为人们所接受和采用的措施是( ) A
三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房
根据企业所得税法律制度的规定,下列支出中,可以在计算企业所得税应纳税所得额时加计
《多宝塔碑》是颜真卿的( )作品。
甲.男,31岁,1998年因犯诈骗罪被判处有期徒刑,2001年7月刑满释放.乙,女,29岁,1999年因犯诈骗罪被判处2年6个月有期徒刑,同时宣告缓刑3年...
某工程单代号搭接网络计划如下图所示,节点中下方数字为该工作的持续时间,其中的关键工作有( )。 A.工作AB.工作BC.工作CD.工作DE.工作E
下列符合施工现场操作电工管理规定的是()。A.作业时需2人以上B.应持有效证件上岗C.作业时配备绝缘手套D.临电设施使用正规厂家E.严禁带电作业
企业利润分配应遵循的原则有()。A:规范性原则B:公平性原则C:效率性原则D:比例性原则E:平衡性原则
根据保险法律制度的规定,下列情形中,保险人有权解除合同的有()。A.投保人故意制造保险事故的B.被保险人故意制造保险事故的C.被保险人谎称发生了保险事