首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》,造成工期延误,应由发包人承担责任的情况包括(
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》,造成工期延误,应由发包人承担责任的情况包括(
Loveyou
2019-12-17
49
问题
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》,造成工期延误,应由发包人承担责任的情况包括( )等。
选项
A.发包人增加合同中任何项目的工作内容B.发包人增加合同以外的工程项目C.承包人未按规定时间进场D.发包人提供图纸延误E.发包人改变合同中任何一项工作的标准
答案
ABDE
解析
2019版教材P196页 1.发包人的工期延误在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照约定办理。(1)增加合同工作内容;(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;(3)发包人延迟提供材料、工程设备或变更交货地点的;(4)因发包人原因导致的暂停施工;(5)提供图纸延误;(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款;(7)发包人造成工期延误的其他原因。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jP39KKKQ
相关试题推荐
由于某化肥厂长期排污,该地域内两个村庄几年来多人患有罕见的严重疾病,根据《环境保
在市场经济条件下,受经济利益的驱使,一些企业在当前煤炭市场好转、煤价上涨的情况下
根据我国宪法和法律,下列选项哪一个是正确的?()
根据《立法法》第66条的规定,自治区制定的自治条例和单行条例的审批权属于()
信访是指人民群众致函或走访有关部门,反映情况,并要求解决某些问题,是一种立法监督
陈某和张某因合同纠纷诉至法院,在诉讼过程中发现有下列情况,这些人员中可不回避的是
在行政授权过程中,授权者一般是对其下属按级别遂层授权,只有特殊情况下才可超级授权
弓弩效应,是指工作的紧张和工余的轻松要相互调节,有节奏地进行。 根据上述定义,
根据《行政处罚法》相关规定,下列表述正确的是:
我国海域辽阔.海洋资源丰富。开发潜力巨大。根据国家区域发展总体战略, 统筹考虑
随机试题
监管人员到商业银行约见高级管理人员,要求其就业务活动和风险管理的重大事项进行说
理财方案的具体执行人必须是客户本人。()
A.频率较低的 B.音调较高的 C.能量较小的 D.响度较小的A.频率较低的B.音调较高的C.能量较小的D.响度较小的
绒毛癌最常见的死亡原因是A.阴道转移B.淋巴转移C.脑转移D.肾转移E.骨转移
可转换证券的价值分为()。 Ⅰ.投资价值 Ⅱ.理论价值 Ⅲ.市场价值 Ⅳ.实际价值A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
财政收入结构可以分为()。A.项目的构成B.所有制构成C.区域构成D.部门构成E.阶层构成
某井工矿主井井筒设计深度560m,井筒净直径6m,建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同,合同专用条款规定,工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3...
()属于法人的基本特征。A:独立财产B:以营利为目的C:独立责任D:依《公司法》成立E:两人以上投资设立
Andersonleftthetable,remarkingthathehadsomeworktodo.()A.doubtingB.sa
根据刑事法律制度的规定,下列各项中减刑后实际执行的刑期不得少于原判刑期1/2的有( )。A.被判处管制的罪犯B.被判处拘役的罪犯C.被判处有期徒刑的罪犯