首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景 某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价5.2元/m,综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台1m3的反铲...
背景 某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价5.2元/m,综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台1m3的反铲...
admin
2020-12-24
73
问题
背景
某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价5.2元/m,综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元/台班)开挖,6月11日开工,6月20日完工。施工中发生下列事件:
事件1:因反铲大修,晚进场1日,造成人员窝工10工日;
事件2:遇未预见的软土层,接工程师要求于6月15日开始停工的指令,进行地质复査,配合用工15工日,6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知,增加挖方量1400m3;
事件3:6月20日至22日遇百年不遇的暴雨,开挖暂停,造成人员窝工30工日;
事件4:6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日,6月24日恢复挖掘,至6月30日完工。
问题
逐项分析上列事件,乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔,各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元/工日,管理费为30%)
选项
答案
解析
事件1:不可索赔,属承包商责任; 事件2:可索赔,遇未预见的地质条件,由甲方承担;可索赔工期5日(15~19日),用工费25×5×(1+30%)=487.5元;机械费550×5 =2750元。工程师指令变更设计加深基坑,可索赔,其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元; 事件3:因大暴雨停工,属不可抗力,工期顺延;不可索赔窝工费; 事件4:可索赔,修复因不可抗力造成的工程损失,由甲方承担;可索赔工期1日,人工费25×30×(1+30%)=975 元;机械费550×1=550元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jeDaKKKQ
相关试题推荐
某工程承包合同纠纷经第二审人民法院审理,裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。A:一审法院认定事实不清B:严重违反法定程序,可能影响案件正
在工程建设项目招标投标活动中,行政监督部门在投诉处理中所需要的费用,全部由()支出。A:财政B:当事人C:被投诉人D:采购部
工程建设项目招标投标活动中,()是招标投标投诉的受理人。A:投标人B:招标投标的行政监督部门C:招标代理机构D:司法机关
某施工招标单位对招标投标监督机构作出的处罚不服,向王律师咨询其可以采取的维权途径,王律师认为该公司只可以采取申请复议的维权途径,这种说法是()。A:正确的,只能
在工程建设项目招标投标活动中,关于投诉人撤回投诉的说法正确的是()。A:禁止投诉人撤回投诉B:投诉人可以以口头形式提出C:即使查实有明显违法行为的,投诉人撤
在工程建设项目招标投标活动中,投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的,由()驳回投诉,并给予警告。A:行政监督部门B:发改委C:财政部D:司法机关
根据《招标投标法》,中标通知书发出后30日内,招标人与中标人应当按照招标文件和()订立书面合同。[2011年真题]A:中标后的降价函B:中标人的投标文件C:
关于工程建设项目施工中标合同订立、履行过程中,对当事人的要求,下列说法错误的是()。[2011年真题]A:招标人应当自签订中标合同之日起15日内,向有关行政监管
合同自由具体体现在合同法中的()原则。A:自愿B:公平C:平等D:诚实信用
甲公司厂房扩建工程公开招标,乙公司中标,经过甲公司同意,乙公司将工程附属设施建设分包给另一具有相应资质的丙公司。在建设过程中,如果由于丙公司的原因导致工程...
随机试题
下列关于商品房保修期的说法中,正确的是()
(2015年真题)施工中钢筋接头受力状态不清的,应按()处理。
A.肾上腺皮质激素 B.奥美拉唑 C.抑肽酶 D.柳氮磺胺吡啶 E.丙谷胺治疗急性胰腺炎的药物是
消防水源的维护管理,每月对()等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。A.消防水池B.高位消防水池C
沉脉类应除外A.沉脉B.伏脉C.牢脉D.弱脉E.革脉
《处方管理办法》规定,开具处方时,书写“药品用法”可以使用规范的A:中文、英文B:中文、拉丁文C:中文、英文或缩写体D:中文、英文、拉丁文E:中文、英文
“想吃糖,又怕胖”。这种动机冲突是A.双趋冲突B.双避冲突C.趋避冲突D.双重趋避冲突E.以上都不是
建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当()。 A、报发证机关核验施工许可证B、重新领取施工许可证 C、向发证机关备案D、重新审查审批条件
RoadTripVacations It'ssummer.IntheUnitedStates,it'stheseasonof...
全面风险管理的架构包括()等维度。A、企业战略B、企业目标C、风险管理的要素D、企业层级E、企业文化