2. 建筑工程
  3. 关于竣工日期，下列说法正确的有(　　)。A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期 B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

关于竣工日期，下列说法正确的有(　　)。A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期 B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

admin2020-12-24  55
问题 关于竣工日期，下列说法正确的有(　　)。
选项 A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期
答案BCE
解析竣工日期是指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故选项B、C、E正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mIcQKKKQ
相关试题推荐
随机试题