首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
根据《建筑工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201,可以顺延工期的情况有( )。A.发包人未按合同约定提供施工现场 B.发包人提供的测量基准点存在错误
根据《建筑工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201,可以顺延工期的情况有( )。A.发包人未按合同约定提供施工现场 B.发包人提供的测量基准点存在错误
admin
2020-12-24
33
问题
根据《建筑工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201,可以顺延工期的情况有( )。
选项
A.发包人未按合同约定提供施工现场
B.发包人提供的测量基准点存在错误
C.发包人比计划开工日晚5 天下达开工通知
D.监理未按合同约定发出指示、批准文件
E.分包商或供货商延误
答案
ABD
解析
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201 第7.5.1,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润: (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的; (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的; (4)发包人未能在计划开工日期之日起7 天内同意下达开工通知的; (5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的; (6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的; (7)专用合同条款中约定的其他情形。 因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的,按照第7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。所以A、B、D 正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/08VaKKKQ
相关试题推荐
当采用专用变压器、TN-S接零保护供电系统的施工现场,电气设备的金属外壳必须与()连接。A.保护地线B.保护零线C.工作零线D.工作地线
下列说法中,符合施工现场操作电工管理规定的是()。A.施工现场操作电工必须经过国家现行标准考核合格后,持证上岗工作B.施工现场非电工可以进行临时用电的操作C
下列各项中,符合施工现场操作电工管理规定的是()。A.施工现场操作电工必须经过国家现行标准考核合格后,持证上岗工作B.施工现场非电工可以进行临时用电的操作C
施工现场临时配电系统中,保护零线(PE)的配线颜色应为()。A.黄色B.绿色C.绿/黄双色D.淡蓝色
施工总平面图设计要点中,关于布置临时房屋的表述,正确的是()。A.尽可能利用已建的永久性房屋为施工服务B.办公用房不宜设在工地入口处C.作业人员宿舍一般宜设
施工总平面图的设计内容包括()。A.建筑物、构筑物位置、平面轮廓B.供水、给水、排水等管线和设施C.钢筋、木材加工场地D.幕墙玻璃质量检测室E.装饰装修
施工总平面图的设计首先考虑的是()。A.设置项目人员办公室B.设置工程占地围墙C.设置工程质量检测室D.设置大门,引入场外道路
属于施工总平面图的设计要点的是()。A.设置项目人员办公室B.设置工程占地围墙C.设置工程质量检测室D.设置大门,引入场外道路
建筑外墙保温防火隔离带施工符合技术规程要求的有()。A.施工前应编制施工技术方案B.采用保温材料的燃烧性能不低于B1级C.隔离带宽度不小于300mmD.
关于明龙骨吊顶固定吊挂杆件施工工艺的说法,正确的有()。A.采用膨胀螺栓固定吊挂杆件B.不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用有图4.5钢筋吊杆
随机试题
下列关于药师调剂处方时必须做到的“四查十对”正确的是 A、查处方,对科别、姓名
关于基本卫生保健意义的描述,说法错误的是()。
索赔证据的基本要求包括()。
根据设计要求,在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验,以提供和验证设计数据,则该
腹股沟斜如发生嵌顿的最主要原因是
患儿,女性,25岁。以高烧3天、口腔溃疡2天,啼哭、流涎、拒食来诊。体检发现患儿全口牙龈红肿,上腭及舌背黏膜可见汇集成簇的针头大小透明水疮,部分已破溃为浅...
患者绝经前后,月经紊乱,月经提前,量少,经色鲜红,头晕目眩,耳鸣,头部面颊阵发性烘热,汗出,五心烦热,腰膝酸疼,足跟疼痛,或皮肤干燥、瘙痒,口干便结,尿少...
相当于西医学急慢性睾丸炎、附睾炎的是A.子痈B.子痰C.阴茎痰核D.精浊E.囊痈
在金融宏观调控中,货币政策的传导和调控过程要经历金融领域和实体经济领域。此处的金融领域是指()。A.企业的股票发行与流通B.居民的金融投资C.政府的国债发行
二审人民法院对上诉案件审理过程中,发现一审遗漏一名重要当事人,二审法院应()。A.视为当事人放弃申请回避的权利,继续审理B.裁定撤销原判决,发回重审C.裁