首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某办公楼由 12 层主楼和 3 层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为 41 周。合同约定,工期每提前(或拖...
某办公楼由 12 层主楼和 3 层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为 41 周。合同约定,工期每提前(或拖...
admin
2020-12-24
31
问题
某办公楼由 12 层主楼和 3 层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为 41 周。合同约定,工期每提前(或拖后)1 天奖励(或罚款)2500 元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示:
施工过程中发生了如下事件:
事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工 10 个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加人工费、机械费共计 5 万元。因地基复查使基础施工工期延长 3 天,人工窝工 15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工。因此造成增加用工 30 个工日,材料费、机械台班费计 2 万元,辅楼主体工作拖延 1 周
事件三: 在主楼主体施工中, 因施工机械故障, 造成工人窝工 8 个工日, 该工作工期延长 4 天。
事件四: 因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格, 甲方令乙方重新购买, 因此造成该项工作多用人工 8 个工日, 该项工作工期延长 4 天, 材料损失费 1 万元。
事件五: 乙方鉴于工期较紧, 经甲方同意, 乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施, 使得该项工作缩短了 1 周, 该项技术组织措施费 0.6 万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】
1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作) , 计划工期是多少?
2.针对上述每一事件, 分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3.该工程的实际工期为多少? 业主同意的工期为多少? 该工程可得到的工期补偿为多少天? 工期奖(罚) 款是多少?
4.合同约定人工费标准是 30 元/工日, 窝工人工费补偿标准是 18 元/工日, 该项工程其他各项费用等综合取费率为 30%。 在工程清算时, 乙方应得到的索赔款是多少
选项
答案
解析
1.该网络计划中,主要控制对象有基础工程、主楼主体工程、设备安装、装饰装修。计划工期为 41周。 2.事件一:可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔(工期可索赔 3 天)。 事件二:可索赔费用不可索赔工期。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的,可提出费用索赔;但是辅楼工程属于非关键工作,有 8 周的总时差,故 1 周的延误不影响总工期,不可索赔工期。 事件三:不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的,索赔不成立。 事件四:不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的,由此产生的费用和工期延误应由自己承担。 事件五:不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策,属于自身原因。 3.该工程的实际工期=41(周)+3(天)+4(天)-1(周)=41 周,业主同意的工期为:41 周+3 天,所以可得到业主的工期补偿为 3 天。故工期奖励对应的天数为 3 天,工期奖励款为 3 天×2500 元/天=7500元。 4.乙方应得到的索赔额为:事件一的 15 个窝工、10 个配合用工、5 万直接费;事件二的 30 个配合用工、材料费 2 万。故:15 工日×18 元/工日+(40 工日×30 元/工日+50000+20000)×(1+30%)=92830 元。 【补充】 (1)原合同工期(默认为 TC)=41 周。 (2)新合同工期=业主同意工期(排除承包商原因导致的延误算出的新的工期 TC')=41 周+3 天。 (3)实际工期(所有延误都考虑算出的新的工期 TC'')=41 周。 (4)索赔工期=新合同工期-原合同工期=3 天。 (5)奖罚工期=实际工期-新合同工期=3 天(奖)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0S6QKKKQ
相关试题推荐
基坑分级放坡时,宜设置分级过渡平台。分级过渡平台的宽度应根据土(岩)质条件、放坡高度及施工场地条件确定,对于土质边坡不宜小于()。A.0.5mB.0.8m
【背景资料】某城市轨道交通高架线路工程,上跨城市环路。为保证路面交通不断行,跨线桥采用悬臂浇筑法施工。项目部委托挂篮制作单位设计了菱形挂篮,挂篮组装后按设...
【背景资料】A公司中标城市污水处改造工程,合同工期5个月,合同为固定总价合同。新建构筑物包括沉淀池、滤池等钢筋混,采用现浇施工工艺。拟建水池距现有的建...
桥梁防水系统施工时,混凝土基层检测的主控项目是()A.含水率B.粗糙度C.强度D.平整度E.外观质量
关于超前支护结构施工技术说法错误的是()A.小导管直径40-50mm,长度可达10m,纵向搭接长度不小于3mB.在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法,在黏土中宜采
依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设,应坚持()。A.先地下、后地上的施工原则,与城市道路同步建设B.先地下、后地上的施工原则,与城市道路异步建设C
某基坑采用钻孔灌注桩作为基坑围护结构,施工场地范围存在两条既有管线,硬塑黏土,土中存在孤石,根据现场情况,()不宜作为隔水帷幕施工方法。A.注浆法B.冻结法
关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法,错误的是()。A.模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性B.支架立柱高于5m时,应在两横撑之间加剪刀撑C.支
关于沥青混合料人工摊铺施工的说法,错误的是()。A.路面狭窄部分,可采用人工摊铺作业B.卸料点距摊铺点较远时,可扬锹远甩C.半幅施工时,路中一侧宜预先设置
背景资料: A公司中标一地下工程.其中基坑深6m,因土质较好,周围又不受施工场地限制,A公司采用明挖基坑,喷锚支护的方法。施工方案得到批准。 中标后A...
随机试题
发生首过消除的给药途径是 A、舌下给药 B、吸入给药 C、静脉给药
以下关于儿童药动学特点叙述正确的是 A、消化系统发育不完善,胃排空速度较慢
葛氏法则的不足可以用( )指标进行弥补。
健康教育近期效果评价的含义为( ) A.针对计划本身及实施过程中的管理问题
按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)的规定,下列荷载效应取值方法正确的是( )。A.按地基承载力确定基础底面积:荷载效应按承载能力极限状态
2008年6月王某取得的稿酬应缴纳个人所得税为( )元。A.11200B.14000C.16000D.20000
月经周期为28天型有排卵的妇女,于月经周期第11天刮宫,镜检子宫内膜应为A.增生期中期B.增生期晚期C.分泌期早期D.分泌期中期E.分泌期晚期
盐酸布桂嗉为镇痛药,临床用于A.偏头痛、三叉神经痛、外伤性疼痛及癌痛B.偏头痛、内脏平滑肌绞痛、外伤性疼痛及癌痛C.偏头痛、慢性荨麻疹D.创伤痛、
―般资料:求助者,男性,30岁,秘书。 案例介绍:以下是心理咨询中的一段对话。 心理咨询师:上次咨询你谈到现在最苦恼的是总担心自己写错东西,尽管你知道...
北京的李先生和南京的蔡女士因合同纠纷达成仲裁协议,双方依法选定了仲裁员组成仲裁庭审理此案。根据仲裁法律制度的规定,有下列情形之一的,仲裁员必须回避,当事人...