首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
沿海某港新建一座5000t级的散货码头,泊位长度168m,主体工程结构为沉箱重力式。业主在该市建设工程交易中心通过招标分别确定了施工和监理单位。施工合同中...
沿海某港新建一座5000t级的散货码头,泊位长度168m,主体工程结构为沉箱重力式。业主在该市建设工程交易中心通过招标分别确定了施工和监理单位。施工合同中...
admin
2020-12-24
58
问题
沿海某港新建一座5000t级的散货码头,泊位长度168m,主体工程结构为沉箱重力式。业主在该市建设工程交易中心通过招标分别确定了施工和监理单位。施工合同中规定: 工期12个月,2001年7月1日开工,2002年6月30日竣工,工程造价3860万元。
问题:
(1)施工单位按合同规定的开工时间完成了施工准备。由于施工区征海线范围内有大量的渔民养殖设施未拆除,渔民以未得到征海和拆迁补偿为由阻扰施工单位进场,使开工延误40d。施工单位能否因此要求工期顺延40d?为什么?
(2)工程开工后,监理书面催促施工单位尽快办理工地实验室申报,但是,施工单位了解到距工地不远有一家企业资质符合要求的试验中心可以承担试验任务。可否委托该中心?如何办理手续?
(3)工程主体为沉箱重力式,请拟定2个沉箱下水方案。
选项
答案
解析
(1)可以要求工期顺延。因为提供施工场地,办理征地、征海和拆迁是业主的责任范围。业主应按合同专用条款约定的时间、位置、面积向施工单位提供施工场地。 (2)可以委托外单位承担试验任务。施工单位应将拟委托的试验单位的资质报监理审查,并将试验内容、方法、设备报监理审查后方能签订委托合同。 (3)由于是5000t级码头,沉箱尺寸及重量不大,可采用起重船直接吊装方驳拖运至现场,起吊下水、安装的方案;如果就近有预制场,也可方便地采用滑道下水,或用半潜驳下水,拖运至现场安装。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0hAaKKKQ
相关试题推荐
在多数情况下,管理得当、按照事先确定的条件向国内制造的货物以及适当时向国内工程承包商提供优惠的()是最合适的采购方式。A:国际竞争性招标B:有限国际招标C:
《招标投标法实施条例》规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的(),依法必须进行招标的项目的境内投标单位以现...
当地可获取的货物、工程和非咨询服务的价格低于国际市场价格,国际投标人对投标不感兴趣时可采用()。A:框架协议B:询价采购C:国内竞争性招标D:直接采购
工程货物招标项目的形式评审的评审因素不包括()。A:投标人名称B:投标文件格式C:投标文件内容D:营业执照
世亚行贷款项目、机电产品国际招标项目采用的(),是将投标报价、商务和技术因素全部折算为价格,把折算后的累计价格进行比较,评审后价格最低的推荐为中标候选人。A:最
根据《电子招标投标办法》,()会同有关部门,按照政府主导、共建共享、公益服务的原则,推动建立本地区统一的电子招标投标公共服务平台,为电子招标投标交易平台、...
作为在网络平台上实现的一种新型竞价交易方式是()。A:纸质招标B:电子竞价C:集中采购D:分散采购
工程投标函附录所约定的合同重点条款不包括()。A:承诺的服务期限和达到的质量目标B:工程缺陷责任期C:履约担保金额D:发出开工通知期限
工程承包方式中,()工程承包模式的运用简单、成熟,对承发包双方的素质要求不高,且招标人对工程设计和施工各阶段实施的控制影响力较大,风险亦较分散。A:设计+施工
关于评标专家选取的说法,错误的是()。A:评标委员会中的招标人代表应熟悉招标项目的相关业务,能够胜任评标工作B:评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当公开
随机试题
某法院对齐某诉黄某借款一案作出判决,黄某提起上诉。在一审法院将诉讼材料报送二审法
抗压强度高、耐久性好,且多用于房屋基础和勒脚部位的砌体材料是()。
下列金属材料的工程性能中,( )不属于力学性能。 A.强度 B.密度
______老矿无潜力可挖,______因循守旧的保守思想束缚了一些人的手脚。A.不是……,而是……B.不是……,就是……C.因为……,所以……D.虽然…
在布隆迪,()象征着国王的权力,象征皇族的正统与种族的延续。A.马林巴琴B.圣鼓C.萨朗吉D.风笛
李立与陈山就财产权属发生争议提起确权诉讼。案外人王强得知此事,提起诉讼主张该财产的部分产权,法院同意王强参加诉讼。诉讼中,李立经法院同意撤回起诉。关于该案...
下列不属于建立高效的风险管理部门应当固守的基本准则的是()。A:风险管理部门必须具备高度的独立性,以提供客观的风险规避策略B:风险管理部门不具有风险管理策略执
下列情形中,不得开具增值税专用发票的有()。A.金融商品转让B.未发生销售行为的不征税项目C.商业企业一般纳税人零售劳保用品D.销售免税货物E.销售自己
在国际税收中,常设机构利润的计算通常采用的方法有()。A.归属法B.引力法C.分配法D.核定法E.共享法
2010年1月某上市公司对本公司20名管理人员实施股票期权激励政策,约定如在公司连续服务2年,即可以4元/股的价格购买本公司股票1000股02012年1月...