首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某施工单位承担矿井井底车场的施工任务,合同工期为12个月。施工单位根据该矿井井底车场巷道和硐室的关系,编制了井底车场施工网络进度计划(如图1所示),并组织...
某施工单位承担矿井井底车场的施工任务,合同工期为12个月。施工单位根据该矿井井底车场巷道和硐室的关系,编制了井底车场施工网络进度计划(如图1所示),并组织...
admin
2020-12-24
49
问题
某施工单位承担矿井井底车场的施工任务,合同工期为12个月。施工单位根据该矿井井底车场巷道和硐室的关系,编制了井底车场施工网络进度计划(如图1所示),并组织了3个施工队伍进行施工,各施工队伍的施工内容分别为:甲队A、C、H;乙队B、E、M、N;丙队D、G、J。
工程施工进行3个月后,施工单位发现井下巷道工作面涌水较大,向建设单位建议在井底车场增加临时水仓及泵房,该工作名称为K,工期为2个月;工作K必须安排在工作D和E都完成后才能开始,并应尽早组织施工。建设单位同意增加设置临时水仓及泵房,但要求施工单位合理安排施工,确保合同工期不变。
施工单位根据建设单位的意见,及时调整了施工安排,由乙队承担临时水仓及泵房工作K的施工,安排在工作D、E结束后开始,K完成后再进行工作M的施工。该施工安排及时报送给了监理单位,施工单位据此安排还提出了补偿新增工作K的费用和延长工程工期的索赔。
【问题】
1.确定施工单位编制的原网络进度计划的关键线路和计算工期。施工安排中应优先确保哪个施工队伍的施工?为什么?
2.增加临时水仓及泵房工作后,按照施工单位的施工安排,该工程的工期将是多少?需要优先确保哪个施工队伍的施工?
3.监理单位能否同意施工单位的施工安排?为什么?
4.施工单位应当如何合理安排工作K的施工?由此能获得哪些补偿?
选项
答案
解析
1.关键线路为A→C→H(或①→②→⑦→⑨)。 经计算工期是12个月。 施工安排中应优先确保甲队的施工。 理由:甲队施工的工作为关键线路上的工作(或关键工作)。 2.该工程的施工工期将是13个月。 需要优先确保乙队的施_丁。 3.监理单位不能同意施工单位的施工安排。 理由:因为施工单位的施工安排无法满足合同工期要求。 4.施工单位应当安排丙队承担临时水仓及泵房工作K的施工任务.在工作D、E结束后开始,K完成后再进行工作G的施工。 可以获得新增T作K的费用补偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0pDaKKKQ
相关试题推荐
根据《招标投标法》的规定,履约保函可以分为有条件保函和无条件保函。除了保证以外,中标人以()为质押,作为履约保证金的也很常见。A:支票、汇票、存款单B:支票
根据《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定,财政部门在处理投诉事项期间,可视具体情况书面通知被投诉人暂停采购活动,但暂停时间最长不得超过()日。A:10B
根据《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,下列关于投标有效期延长的后果表述中不正确的是()。A:同意延长投标有效期的投标人
关于仲裁协议作用的表述中,有误的是()。A:排除了法院对纠纷的管辖权B:合同当事人均受仲裁协议的约束C:仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁D:仲裁机构对纠纷进
甲参加的建设项目施工工程的投标总价为8000万元。根据《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,该硬投标保证金最高数额为(...
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》中规定,投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系的投诉,行政监督部门将()。A:书面告知投诉
根据《招标投标法》规定,下列关于其立法目的的表述中不正确的是()。A:依法规范招标投标活动,维护市场秩序,促进招标投标市场健康发展,是《招标投标法》立法的主要
根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定,不属于投标文件应作废标处理或被否决的情形是()。A:未按要求密封的B:未加盖投标人公章,也未经法定代表人或者
根据相关法律法规的规定,关于政府采购服务招标项目的唱标说法不正确的是()。A:如果开标一览表的价格与投标文件中明细表的价格不一致,以开标一览表为准B:唱标时
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目必须招标的范围不包括()。A:生态环境保护项目B:商品住宅项目C
随机试题
含钙、镁、铁类金属离子的中药是 A龙骨与牡蛎B石膏与瓦楞子
(2008年)某生产企业属增值税小规模纳税人,2008年6月对部分资产盘点后进行
下列关于MODS的描述中,不正确的是A.同时或相继发生的两个或两个以上器官或系统功能障碍B.表现出失控的全身炎症反应C.单核-巨噬细胞系统活化从而过度表达
下列说法错误的是()A.有限责任公司型股权投资基金投资者人数不得超过50人B.股份有限公司型股权投资基金投资者人数可最高可增加至100人C.有限责任公司型
可以适用留置权这一担保方式的债权是( )。A.合同之债B.侵权行为之债C.无因管理之债D.不当得利之债
()对公司的风险管理承担最终责任。A.督察长B.合规与风险控制部C.合规与风险管理委员会D.董事会
下列易燃固体中,燃点低、易燃烧并能释放出有毒气体的是()。A.萘B.赤磷C.硫黄D.镁粉
某工程项目发承包双方签订了建设工程施工合同,工期5个月,有关背景资料如下: 1.工程价款方面: (1)分项工程项目费用合计824000元,包括分项工程...
张先生是成功的企业管理者,妻子是中学教师,家庭生活其乐融融。独生女儿乖巧聪明,学习成绩优良,去年高中毕业,以优秀成绩被国外某大学录取,张先生和妻子都非常高...
共用题干 某医药器械专营公司要求对每种商品进行量本利分析,并对每种商品提出盈利目标,要求每个业务员制订实行盈利目标的具体措施。该公司的业务员张先生,根据...