首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某市政跨河桥上部结构为长 13m 单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和
某市政跨河桥上部结构为长 13m 单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和
Freeti
2019-12-17
33
问题
某市政跨河桥上部结构为长 13m 单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了如下网络计划图,经监理工程师批准后实施。
在施工过程中,发生了以下事件:事件一:在进行 1 号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成灌注桩钻孔偏斜,为处理此质量事故造成 3 万元损失,工期延长了 5d。事件二:工程中所使用的钢材由业主提供,由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了 4d,1 号基础灌注桩未按计划开工,施工单位经济损失 2 万元。事件三:钢筋进场后,施工单位认为该钢筋由业主提供,仅对钢筋的数量验收后,就将其用于钢筋笼的加工;监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期 3d,经济损失 1 万元。【问题】1. 根据网络图计算该工程的总工期,找出关键线路。2. 事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。3. 事件一中造成钻孔偏斜的原因可能有哪些?4. 事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
选项
答案
解析
1. 根据网络图计算该工程的总工期,找出关键线路。 总工期 =3+10+2+16+20+20+5+15+3=94d , 关 键 线 路 为 ①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→⑾→⑿[img]/upload/tiku/11/8697854_1.png[/img][img]/upload/tiku/11/8697854_1_1.png[/img]3. ① 人员教育及交底不充分;② 钻机安装不平整或钻进过程发生不均匀沉降;③ 钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大;④ 遇到软硬交界地层,未采取正确钻进措施;⑤ 场地平整度和密实度差。4. 工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行验收和按规定进行平行检测或见证取样检测并确认合格。未经检验或检验不合格不准使用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1NC9KKKQ
相关试题推荐
独立避雷针接地网接地阻抗检测应以()年为基准周期或在接地网结构发生改变后进行,当
变电站土建钢结构工程验收中,螺栓无漏装,螺栓穿向(),水平方向由里向外,垂直
端子箱及检修电源箱柜门应卷出排水槽。顶上采用()结构,以防止雨水存积。
强油循环结构的潜油泵启动应(____)启用,延时间隔应在(____)秒以上,以防
以()为基准周期或在接地网结构发生改变后进行独立避雷针接地网接地阻抗检测,当测试
强油循环结构的潜油泵启动应逐台启用,延时间隔应在()秒以上,以防止气体继电
以6年为基准周期或在接地网结构发生改变后进行独立避雷针接地网接地阻抗检测,当测试
暂态地电压局部放电检测人员,应了解被测开关柜的结构特点、工作原理、运行状况和导致
按照土建设施精益化评价细则对电缆沟的评判要求:电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,
变电站各类建筑物为()结构时,定期对排水口进行清淤,雨季、大风天气前后增加特
随机试题
类癌分泌的主要激素是 A、胰多肽 B、胰岛素 C、VIP D、5-
工程总承包项目通常比较复杂,其投标有效期一般为( )天。 A.60 B.9
《建设工程监理规范》规定,监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,
某上市银行工作人员小王在编制本行年度报告的过程中,建议其亲友购买该银行的股票,此
天然珍珠置紫外光灯下显
有一重力式挡土墙墙背垂直光滑,无地下水,打算使用两种墙背填土,一种是黏土,c=20kPa,Φ=22°;另一种是砂土,c=0,Φ=38°,重度都是20kN/...
以下关于业绩报酬的说法正确的是()。 Ⅰ.业绩报酬基金管理人在为基金创造了超额收益后按照约定的比例提取已经实现的基金收益,作为对基金管理人创造超额收益...
税率是应纳税额与征税对象之间的比例,是计算税额的尺度,代表课税的深度,关系着国家的收入多少和纳税人的负担程度,因而它是体现税收政策的中心环节。 下列关于...
药物依赖性是由什么相互作用造成的一种精神状态A.药物与食物B.药物与药物C.药物与机体D.食物与机体E.药物与烟酒
下列哪些情形会导致追诉时效的延长?()A.司法机关立案后或者人民法院受理案件后,逃避侦查和审判的B.被害人提出控告,司法机关应立案而未立案的C.犯罪行为处