首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经
Freeti
2019-12-17
68
问题
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经项目监理机构批准的施工总进度计划如图5-1所示(时间单位:月),各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
施工过程中发生如下事件:事件1:工作A为基础工程,施工中发现未探明的地下障碍物,处理障碍物导致工作A暂停施工0.5个月,施工单位机械闲置损失12万元,施工单位向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。事件2:由于建设单位订购的工程设备未按合同约定时间进场,使工作J推迟2个月开始,造成施工人员窝工损失6万元,施工单位向项目监理机构提出索赔,要求工程延期2个月,补偿费用6万元。事件3:事件2发生后,建设单位要求工程仍按原计划工期完工,为此,施工单位决定采取赶工措施,经确认,相关工作赶工费率及可缩短时间见表5-1。
1 、指出图5-1所示施工总进度计划的关键线路及工作E、M 的总时差和自由时差。2 、针对事件1,项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少?说明理由。3 、针对事件2,项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少?说明理由。4 、针对事件3,为使赶工费用最少,应选哪几项工作进行压缩?说明理由,需要增加赶工费多少万元?
选项
答案
解析
关键线路B→D→I→K→L→N→Q、B→D→G→J→L→N→Q。E的总时差为1个月,自由时差为1个月。M的总时差为4个月,自由时差为2个月。施工中发现文物和地下障碍物时,建设单位承担由此发生的费用,顺延延误的工期。但是由于A工作有1个月的总时差,所以A停工0.5个月不影响总工期,所以工程延期为0月,可以索赔施工单位机械闲置损失12万元。由于工程设备是由建设单位采购,建设单位承担由此发生的费用损失,顺延延误的工期。J工作是关键工作,所以应批准工程延期2个月,费用补偿6万元。(1)L、N、Q为关键工作,由于N工作的赶工费率最低,故第1次调整应缩短关键工作N的持续时间1.5个月,增加赶工费1.5×10=15万元,压缩总工期1.5个月。(2)调整后L、N、Q仍然为关键工作,在可压缩的关键工作中,由于L工作的赶工费率最低,故第2次调整应缩短关键工作L的持续时间0.5个月,增加赶工费0.5×20=10万元,压缩总工期0.5个月。(3)经过以上两次优调整,已达到缩短总工期2个月的目的,增加赶工费为:15+10=25万元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1p2lKKKQ
相关试题推荐
凌辉重工创立于1990年,是一家主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等
根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,下列说法中错误的是()
下列关于工程项目的措施说法错误的是()。
人民法院在审理无效的期货交易合同纠纷案件时,应当依据公平原则确定当事人的民事责任
人民法院审理期货合同纠纷案件,应当严格按照()确定违约方承担的责任,当事人的约定
因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的,()。
甲期货公司与客户李某签订了一份期货经纪合同。某日,李某向甲公司下达了一份交易指令
期货公司使用的()应当包括中国期货业协会制定的合同必备条款,并及时报住所地中国证
某期货公司的股东A集团公司持有该期货公司10%的股份,在与某商业银行签订贷款合同
某期货公司的股东A集团公司与某商业银行签订贷款合同,并以其所持有的该期货公司的股
随机试题
石油及其产品的主要成分是() A、碳氧化合物 B、碳氢化合物 C、
小青龙汤中,干姜、细辛的用意是 A.温脾散寒 B.温肺化饮 C.散寒解表
以下储存物品的火灾危险性类别属于丙类的是()。
关于封闭式基金和开放式基金在投资策略方面的差异,以下表述错误的是()
下列选项中,属于证券公司建立健全证券经纪业务客户管理与客户服务制度的是()。
支原体肺炎特点是
下列说法不符合《起重机械安全规程》规定的是( )。
深圳吉昌设备有限公司委托深圳机械进出口公司(3122366452)进口一批凸轮轴
人的身心发展包括两方面:一是____的发展,二是____的发展。
列入城建档案管理机构接收范围的工程,建设单位在工程竣工验收后()个月内,必须向城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。A.6B.5C.3D.