首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某实行监理的机电工程,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班(单独计算,不计
某实行监理的机电工程,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班(单独计算,不计
Freeti
2019-12-17
61
问题
某实行监理的机电工程,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班(单独计算,不计入直接费)。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图1所示(时间单位:月)。
图1施工总进度计划(初始计划)施工过程中发生下列事件:事件1:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E的持续时间延长1个月,吊装机械闲置30台班。事件2:工作G开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1个月,吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件3:工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月,发生费用1.6万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。事件4:工作K开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2个月,项目监理机构认为不妥。【问题】1.计算初始计划的总工期,并确定关键线路及工作E的总时差。2.事件1发生后,吊装机械闲置补偿费为多少工程延期为多少说明理由。3.事件2发生后,项目监理机构应批准的费用补偿为多少应批准的工程延期为多少说明理由。4.指出事件3中建设单位的不妥之处,说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题说明理由。5.事件4发生后,预计工程实际工期为多少项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确说明理由。
选项
答案
解析
1、初始计划的总工期=(3+4+2+3+5+3)个月=20个月。关键线路为A→D→F→I→K→M。工作E的总时差=[20-(3+3+4+5+3)]个月=2个月。2、事件1发生后,吊装机械闲置补偿费=600元/台班×30台班=18000元。事件1发生后,工程不会延期。理由:由于工作E有2个月的总时差,因此工作E的持续时间延长1个月不会影响到总工期。3、事件2发生后,项目监理机构不应批准费用补偿。理由:百年一遇的洪水属于不可抗力事件,不可抗力事件发生后,承包人的机械设备损失及停工损失由承包人承担。事件2发生后,项目监理机构不应批准工程延期。理由:工作G有2个月的总时差,虽然该工作停工1个月,但没有超过其总时差,不会影响到总工期,因此,不应批准工程延期。4、事件3中建设单位的不妥之处:在没有通知施工单位共同清点的情况下,将其采购的设备存放在施工现场。理由:建设单位在其所供应的材料设备到货前24h应以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。项目监理机构应同意给予施工单位补偿费用1.6万元,并延长工期1个月。理由:建设单位采购的材料设备在未通知施工单位进行验收就存放于施工现场,由此发生的损坏丢失由发包人负责,而且工作I为关键工作。5、事件4发生后,预计工程实际工期为18个月。项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是不正确的。理由:造成工作K提前2个月完成的原因是工程变更,因此可以要求缩短工期。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2QIlKKKQ
相关试题推荐
无创机械通气应用的基本条件错误的是
不适用于卵石、漂石地质条件下灌注桩钻孔施工的机械有()。2015年
根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》,施工现场使用承租机械设备和施工机具及配
关于施工机械台班预算单价中安装拆卸及辅助设施费的说法,错误的是()。2015年
投标报价计算时,所填入的工程量清单的单价包括人工费、材料费、机械使用费,其他工程
下列施工机械中,不适用于开挖的是()。2016年
(2015年真题)桥墩钢模板组装后,用于整体吊装的吊环应采用()
采用土袋围堰施工,堰顶的宽度可为1-2m。当采用机械挖掘时,应视机械的种类确定,
下列文件中,属于机电工程注册建造师签章的合同管理文件是()。2014年
起重吊装中,安全系数是4.5的6×19钢丝绳宜做()。2016
随机试题
根据《人民调解法》的规定,双方达成的调解协议书( ) 。 A.经人民法院确认
对于保证收益理财计划和保本浮动收益理财计划,风险提示的内容至少应包括以下语句(
关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法,正确的是
端子箱及电源检修箱箱体每()进行一次检查维护。
下列与黄金相关的业务不可以在银行办理的是( )。
任人唯贤的“贤”是指( )。
外国债券的发行一般由()的金融机构、证券公司承销
能引起原发性肾病综合征临床表现的疾病是A:高血压肾病B:过敏性紫瘢C:慢性肾小球肾炎D:狼疮性肾炎E:肾淀粉样变性
关于子宫内膜增生,以下哪项正确?A.以腺体病变为主,伴有少量间质病变B.分为单纯性增生和复合性增生C.单纯性增生和复合性增生可有细胞的异型性D.子宫内膜非
马克思对法的自由价值有详细的表述:“法典就是人民自由的圣经”,“法律必须体现自由,保障自由,才能使个别公民服从国家的法律也就是服从他自己的理性即人类理性的...