首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
Freeti
2019-12-17
51
问题
以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
选项
A . 一周内停水、停电累计超过8小时B . 设计变更和工程量增加C . 发包方未按合同约定提供图纸D . 不可抗力E . 承包方因质量不合格返工
答案
BCD
解析
(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2cMlKKKQ
相关试题推荐
总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时,不属
原始凭证在任何情况下都是不得外借和复印的。( )
纳税人在申报办理税务登记时,应当根据不同情况向税务机关如实提供以下证件和资料有(
()是记录经济业务事项的发生和完成情况,明确经济责任,并作为记账依据的书面证明
对于盘亏的存货,经批准后进行账务处理时,可能涉及的借方科目有()。
甲公司期末进行财产清查时,发现如下情况。 请根据资料1-4,逐笔编制甲公司的会
资料:某企业2013年11月末财产清查中发现下列账实不符的情况:(1)企
坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。对于坏账,企业一旦确认,就意味
甲公司期末进行财产清查时,发现如下情况:1.现金盘盈287元,原因待查。2.
银行存款日记账和银行对账单都正确时,二者的余额仍然有可能不一致。()
随机试题
采用氢-氧焰将铅条熔融后贴覆在被衬的物件或设备表面上,形成具有一定厚度的密实的铅
钱某在甲、乙、丙三人合伙开设的饭店就餐时被砸伤,遂以营业执照上登记的字号“好安逸
3、患者男性,36岁。农民。高热持续1周,畏寒、全身痛、腰背肌肉痛,腓肠肌压痛,
下列哪项是硅沉着病发病最重要的因素( ) A.粉尘浓度 B.接尘工龄 C
有关肝淤血,下述哪一项是错误的 A中央静脉扩张 B肝细胞萎缩
男性,26岁。系统性红斑狼疮病史3年,2天前感冒后出现高热、腰痛。查体:贫血貌,巩膜轻度黄染,脾大。该患黄疸的原因可能是A.药物性黄疸B.肝细胞性黄疸C.溶
法院受理叶某涉嫌故意杀害郭某案后,发现其可能符合强制医疗条件。经鉴定,叶某属于依法不负刑事责任的精神病人,法院审理后判决宣告叶某不负刑事责任,同时作出对叶...
一般资料:求助者,男性,35岁,某公司业务经理。 案例介绍:求助者有一天到女儿的学校开家长会,突然觉得透不过气来,胸闷、心慌,非常难受,认为自己可能得...
在影响银行操作风险的外部事件中,政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。A.政府财
1.根据车辆购置税法律制度的规定,下列车辆属于车辆购置税征税范围的有( )。A.挖掘机B.半挂车C.地铁D.三轮农用运输车