首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同,合同规定:钢材、木材、水泥由业主供货到
某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同,合同规定:钢材、木材、水泥由业主供货到
天天题库
2019-12-17
24
问题
某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同,合同规定:钢材、木材、水泥由业主供货到工地现场仓库,其他材料由承包人自行采购。承包人编制的施工方案和进度计划表已获监理人批准。在边坡施工过程中,因业主提供的水泥未到,使该项作业从8月3日至8月16日停工(该项作业的总时差为0天),该项作业人工30人,混凝土搅拌机1台。8月7日至8月9日因下雨,涵洞基础开挖工程停工(该项作业的总时差为零),该项作业人工10人。8月17日至8月21日因1台砂浆搅拌机发生故障使涵洞砌筑延迟开工(该项作业的总时差为4天),该项作业人112人。为此,承包人于8月5日后陆续送交了工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料,并于8月24日向监理人提交了一份索赔书,其计算书的主要内容如下:1.工期索赔:(1)边坡8月3日至8月16停工,计14天。(2)涵洞基础 8月7日至8月9日停工,计3天。(3)砌筑8月17日至8月21日延迟开工,计4天。总计请求顺延工期:21天。2.费用索赔:(1)窝工机械设备费:一台混凝土搅拌机 14×165=2310(元)。一台砂浆搅拌机7×78=546(元)。小计:2856元。(2)窝工人工费:边坡 30人×80×14=33600(元)。基础 10人×80×3=2400(元)。砌筑 12人×80×4=3840(元)。小计:39840元。(3)管理费增加:(2856+39840)×15%=6404.4(元)。(4)利润损失:(2856+39840+6404.4)×7%=3437.03(元)。经济索赔合计:52537.43元。<1> 、承包人提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?<2> 、假定经双方协商一致,窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计;考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失,窝工人工费索赔按每工日35元计:综合费率为窝工费的10%。承包人上报的人工、机械单价为承包人投标单价,试确定索赔额。
选项
答案
解析
1.承包人提出的工期索赔不正确。(1)边坡停工14天,应予工期补偿14天。这是由于业主原因造成的,且该项作业位于关键路线上。(2)基础开挖停工,不予工期补偿。因为正常下雨属于季节性因素,是有经验的承包人能预计的,在施工组织中应作考虑,不予索赔。 (3)砌筑停工,不予工期补偿,因为该项停工属于承包人自身原因造成的。同意工期补偿:14+0+0=14(天)。2.费用索赔审定:(1)窝工机械费边坡机械窝工:14×165×65%=1501.5(元)。砌筑机械窝工:因砂浆搅拌机故障为非业主原因,所以造成砂浆搅拌机的窝工机械费不予补偿。小计:1501.5元。(2)窝工人工费边坡窝工:30×35×14=14700(元)(业主原因造成,但窝工工人已做其他工作,所以只补偿工效差。基础开挖窝工:不予补偿。 砌筑窝工:不予补偿。小计:14700元。(3)管理费、规费、税金(1501.5+14700)×10%=1620.15(元)。(4)索赔合计:1501.5+14700+1620.15=17821.65(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3O1EKKKQ
相关试题推荐
根据《现金管理暂行条例》规定,企业不可以用现金支付的业务是()。
企业如果无法可靠区分研究阶段与开发阶段的支出,应将内部研究开发项目所发生的全部支
在项目决策分析与评价的风险概率一影响矩阵中(横坐标为概率,自左到右由小到大排序;
下列资金来源方式中,属于既有法人项目内部资本金来源方式的有( )。
下列盈利性分析指标中,属于建设项目融资前分析指标的有( )。
下列项目环境价值评估方法中,不属于间接市场评估法的是( )。
下列项目安全预评价方法中,不属于定性评价方法的是( )。
下列区域及范围中,在工业建设项目厂址选择时,不得选择的有( )。
下列工业建设项目投资费用中,属于建筑工程费的有( )。
下表给出了某项目的四种风险状态。根据该表,下列关于该项目概率分析的结论,正确的是
随机试题
对于急性阑尾炎行阑尾切除术患者,术后鼓励患者早期下床活动的目的是 A、防止术后
在审理行政案件中,法院对被告经传票传唤无正当理由拒不到庭,或者未经法庭许可中途退
依据《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》,禁止兴建向中
依据《统计法》第15条的规定,统计调査表应当标明()
地跨两大洲,首都在西半球的国家是()。 A.埃及B.俄罗斯C.美国D.
目标管理是一种以____为中心的管理模式。
学习
《基础教育课程改革纲要(试行)》明确指出整体设置九年一贯的义务教育课程,从小学至高中设置__________并作为必修课,其主要内容包括:信息技术教育、研...
“二胡”是指A.柴胡、元胡B.前胡、元胡C.柴胡、前胡D.羌活、独活E.猪苓、赤苓
知识点:食物中毒 某小学,6月一次中午进食火腿汉堡包、粥、煮鸡蛋、炒空心菜、萝卜干、4小时后部分同学出现头痛、恶心、呕吐、食欲不振、腹泻、腹痈、个别...