首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合同。合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10...
某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合同。合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10...
admin
2020-12-24
45
问题
某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合同。合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10万元。根据建设单位提供的地质资料,表土无流沙,厚度不到30m.基岩部分最大涌水量不到30m3/h。因此,施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工,基岩采用钻眼爆破法施工,采用吊泵进行排水。在施工过程中,发生了以下事件:
事件一:在井筒表土施工时,施工单位发现有3.5m厚的流沙层,采用普通井圈背板施工法施工0.5个月后难以通过。施工单位提出工程变更,采用化学注浆的方法通过,造成总工期延误1个月,费用增加120万元。
事件二:井筒基岩施工中,井筒实际涌水量约50m3/h,施工单位报请建设单位同意后,采用工作面预注浆法堵水,造成工程延误2个月,费用增加200万元。
事件三:井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15m3/h,验收未通过。建设单位要求进行壁后注浆堵水,施工单位为此增加费用130万元,致使总工期延长2个月。然后,顺利通过验收。
问题:
1.在事件一中,施工单位的变更是否合理 所产生的费用增加和工期延误能否索赔成功 索赔的工期是多少
2.在事件二中,施工单位应如何进行索赔
3.在事件三中,工程未通过验收是否合理 为什么 壁后注浆堵水产生的费用和工期损失能否得到补偿 壁后注浆最终的经济损失是多少
选项
答案
解析
1、施工单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延误能索赔成功。索赔的工期是1个月。 本题主要考察合同变更的具体情况,以及由于变更产生的索赔问题。 本项目的变更是由于地质条件变化导致的,因而,施工单位的变更是合理的,由此产生的损失应由建设单位承担。 施工单位在下列情况下可以进行工程的变更: 1)合同中任何工作工程量的改变; 2)工作质量或其他特性的变更; 3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变; 4)删减任何合同约定的工作内容; 5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更; 6)改变原定的施工顺序或时间安排; 7)施工中提出的合理化建议; 8)其他变更,如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。 2、施工单位应该首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关证明资料。可申请索赔工期2个月,费用200万元。 针对本井筒的施工实际情况,施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔,具体程序是:首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关资料,业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。 3、工程未通过验收是合理的。 因为井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15m3/h,超过规范要求。壁后注浆堵水产生的费用和工期损失不能得到补偿。 因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果,是施工单位自己的责任。 壁后注浆最终的经济损失是150万元(130+2×10=150万元)。因为需要承担因总工期延误带来的建设单位的罚款。 熟悉井筒验收时对涌水量的要求。对井筒验收的涌水量超过规范规定进行壁后注浆不可以进行索赔,因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果,是施工单位自己的责任。同时,应履行合同中的相关约定。本项目的施工合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10万元。这个损失施工单位应考虑。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4HaaKKKQ
相关试题推荐
施工合同价款纠纷处理中,一方当事人拒不履行,另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常惡劣候条件导致工程停工2天,人员窝工20个工作曰;②遇到不利地质条件导致工程停工1天,人员窝工10个工曰,处理不利...
某大型施工机械预算价格为5万元,机槭耐用总台班为1250台班,大修理周期数为4次。一次大修理费赛为2000元,经常修理费系数为60%,机上人工费和燃料动...
关于建设工程施工评标,下列说法中正确的是()。A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C.评标委员会可以要求投
关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则,下列说法中正确的是()。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价
关于工程量清单编制总说明的内容,下列说法中正确的是()。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影
关于工程建设其他费用,下列说法中正确的是()。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及
根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走,下列费用中属于安全文明施工费的是()。A.夜间施工时,临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的构
根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GB-2011—0216),下列变更事项中属于设计变更的是()。A.基准控制点的调整B.备品备件采购数量的调整C.
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),当实际増加的工程量超过清单工程量15%以上,且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的,应...
随机试题
承兑是指汇票的(??)承诺负担票据债务的行为。 A、承兑人 B、付款人 C
结果导向型的绩效考评方法的基础是() A.实际产出 B.计划产出 C.工
公积金个人住房贷款的审批由公积金管理中心委托主办方商业银行代为执行,对贷款额度、
管理者不直接与承包人签订合同,但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()。
女性,69岁。血压140/95mmHg,她的血压属于
目标手段相互依赖理论认为,个人的行为目标或手段与他人的行为目标或手段之间,如果存在相互依赖关系,其间就会发生相互作用,形成合作、竞争和{填空}三类目标结构。
意外事件造成社会危害的,行为人对此不负刑事责任,体现的刑法原则是() A.罪责自负B.罪刑法定 C.主客观相统一D.罪责刑相适应
社区主要构成要素是A.有集居的一群人和一定的地域B.有一定的生活服务设施C.居民之间发生种种社会关系D.为谋求规章制度具体落实,产生一种社会群体的机构E
中华人民共和国卫生部颁布的《医务人员医德规范及实施办法》这一文献的基本精神是A.对病人一视同仁B.文明礼貌服务C.廉洁行医D.为病人保守医密E.实行社会
与受体有亲和力,内在活性强的药物是A.激动药B.部分激动药C.负性激动药D.拮抗药E.受体调节剂