首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
共用题干 某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方
共用题干 某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方
tikufree
2019-12-17
65
问题
共用题干某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,施工方案规定:乙方可用租赁的一台斗容量为1m<sup>3</sup>的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11日开工,5月20日土方工程完工。在实际施工中,发生了如下事件,乙方均提出索赔。事件(1):因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。事件(2):因软弱土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质勘察复查4天,配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。事件(3):5月19日,接到监理工程师5月20日复工的复工令,同时接到基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2m提出工期和费用索赔。事件(4):5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路,5月24日恢复工作,最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。根据以上资料,回答下列问题:
选项
关于事件(1)工期和人工费索赔的说法,正确的为()。A:延迟开工属建设单位的责任B:延迟开工属施工单位的责任C:延迟开工属不可预见的原因造成的D:索赔成立
答案
B
解析
此题考查建筑工程合同管理。因租赁的挖掘机大修,晚开工2天属于延迟开工,属施工单位的责任。 此题考查建设工程施工合同索赔管理。按索赔目的可以将索赔分为两类。一类是按工期索赔,由于非承包商责任的原因导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的索赔称为工期索赔。另一类是费用索赔,当施工的客观条件发生变化导致承包商增加开支,承包商对超出计划成本的附加开始要求给予补偿,以挽回不应由其承担的经济损失就属于费用索赔。 此题考查建设工程施工合同索赔管理。按索赔目的可以将索赔分为两类。一类是按工期索赔,由于非承包商责任的原因导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的索赔称为工期索赔。另一类是费用索赔,当施工的客观条件发生变化导致承包商增加开支,承包商对超出计划成本的附加开始要求给予补偿,以挽回不应由其承担的经济损失就属于费用索赔。 此题考查建设工程施工合同索赔管理。费用索赔指当施工的客观条件发生变化导致承包商增加开支,承包商对超出计划成本的附加开始要求给予补偿,以挽回不应由其承担的经济损失。工期索赔指由于非承包商责任的原因导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的索赔。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4e0lKKKQ
相关试题推荐
每道题在左边的题干中给出一套图形,其中有五个图,这五个图呈现一定的规律性。在下边
每道题在左边的题干中给出一套图形,其中有五个图,这五个图呈现一定的规律性。在下边
水榭:指建在水边平台之上供人游玩和休息的园林建筑。水榭的平台一部分在岸上,一部分
请从四个选项中选出正确的一项,其特征或规律与题干给出的一串符号的特征或规律最为相
请从四个选项中选出正确的一项,其特征或规律与题干给出的一串符号的特征或规律最为相
请从四个选项中选出正确的一项,其关系与题干给出的词或词组的关系最为相似。 光︰
请从四个选项中选出正确的一项,其关系与题干给出的词或词组的关系最为相似。 亚洲
每道题在左边的题干中给出一套图形,其中包括五个图,这五个图呈现一定的规律性。在右
每道题在左边的题干中给出一套图形,其中包括五个图,这五个图呈现一定的规律性。在右
每道题在左边的题干中给出一套图形,其中有五个图,这五个图呈现一定的规律性。在右边
随机试题
某技术方案的净现金流量见下表,若基准收益率为10%,则该方案的财务净现值是()
对夏天的虫子无法谈论冬天的冰,因为它根本活不到冬天,自然不知道冬天的冰是什么样的
实际估价中,评价某建筑物的新旧程度时,不需要考虑的实物因素是( )。
老年人服用需要减量的是
个人质押贷款的特点包括()。
期货公司根据股东的要求,可以向股东作出最低收益、分红的承诺。( )
因为没有边界意识,才会诞生全知全能的“先知”,让所有人__________;因为
2013年9月份全国乘用车销售完成情况(单位:辆) 2012年1—9月,累计销售完成超过50万辆的车型为:A.小型微型MPVSUV
对于确认发明专利权的案件应当由( )管辖。A.基层人民法院B.中级人民法院C.高级人民法院D.最高人民法院
女孩5岁,其母患结核性胸膜炎,故来体检,双肺听诊呼吸音粗,胸部透视未见异常,欲做PPD试验 观测反应结果应在A15分钟B30分钟C12~24小时