首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
【背景资料】 某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施_72-合同(示范文
【背景资料】 某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施_72-合同(示范文
tikufree
2019-12-17
62
问题
【背景资料】 某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施_72-合同(示范文本)》GF—2013—0201与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定:开工日期为2013年3月1日,工期为302d。建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包。 经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示。
工程实施中发生了下列事件: 事件1:由于施工现场外道路未按约定时间开通,致使甲施工单位无法按期开工。2015年2月21日,甲施工单位向项目监理机构提出申请.要求开工日期推迟3d,补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查,情况属实。 事件2:C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气,工程出现重大安全事故隐患,可能危及作业人员安全,甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患,C工作实际持续时间延长了12d。甲施工单位中请顺延工期12d、补偿直接经济损失10万元。 事件3:F工作是主体结构工程,甲施工单位计划采用新的施工工艺,并向项目监理机构报送了具体方案,经审批后组织了实施。结果大大降低了施工成本,但F工作实际持续时间延长了5d,甲施工单位申请顺延工期5d。 事件4:甲施工单位将设备安装工程(J工作)分包给乙施工单位,分包合同工期为56d。乙施工单位完成设备安装后,单机无负荷试车没有通过,经分析是设备本身出现问题。经设备制造单位修理,第二次试车合格。由此发生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和1万元,J工作实际持续时间延长了24d。乙施工单位向甲施工单位提出索赔后,甲施工单位遂向项目监理机构提出了顺延工期和补偿费用的要求。 【问题】 1.事件1中,项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求 说明理由。 2.事件2中,收到甲施工单位报告后,项目监理机构应采取什么措施 应要求甲施工单位采取什么措施 对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复 说明理由。 3.事件3中,项目监理机构应按什么程序审批甲施工单位报送的方案 对甲施工单位的顺延工期申请如何答复 说明理由。 4.事件4中,单机无负荷试车应由谁组织 项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用的要求如何答复 说明理由。根据分包合同,乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是多少 说明理由。
选项
答案
解析
1.(1)事件1中,监理单位的答复:同意推迟3d开工(或:同意2015年3月4日开工),同意赔偿损失3万元。 (2)理由:场外道路没有开通属建设单位责任,且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。 2.(1)事件2中,监理单位应采取的措施:下达施工暂停令。 (2)对施工单位提出的要求:撤出危险区域作业人员,制定消除隐患的措施或方案,报项目监理机构批准后实施。 (3)就施工单位提出的索赔,监理单位的答复:由于难以预料的暴雨天气属不可抗力,施工单位的经济损失不予补偿。 理由:因C 工作延长12d,只影响工期1d,故只批准顺延工期1d。 3.(1)事件3中,甲施工单位改进施工工艺应遵循的审批程序:审查报送方案→组织专题论证会→经审定后予以签认。 (2)对甲施工单位的延期申请,监理单位的答复:不同意延期申请。 理由:改进施工工艺属甲施工单位自身原因。 4.(1)事件4中的验收应由甲施工单位组织。 (2)监理单位对甲施工单位索赔要求的处理:同意补偿设备拆除、重新安装和试车费用 合计6万元;J工作持续时问延长24d,影响工期2d,同意顺延工期2d。 理由:因建设单位采购的设备本身出现问题,不属于甲施工单位的责任。 (3)乙施工单位可得到的补偿:乙施工单位可顺延工期24d,可获得费用补偿6万元。 因为第一次试车不合格不属于乙施工单位责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4pnlKKKQ
相关试题推荐
贷款合同审查主要是对信贷业务中涉及的( )进行检查。
商业银行在与借款人、担保人签订贷款合同文本前,贷款审批人应履行充分告知义务,告知
商业银行贷款发放人员在填写贷款合同时,贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式、还
如果保证合同未约定保证期问或约定不明,并且债权人一直未要求保证人承担保证责任,那
对于担保贷款,当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还银行本息时,银行可以通
抵押合同的内容需包括( )。[2013年11月真题]
银行对贷款项目的工程设计方案评估的内容主要包括( )。[2015年l0月真题]
下列关于主要工程设计方案的分析,正确的有( )。[2009年6月真题]
抵押合同的内容需包括()。
订立保证合同时,最高贷款限额包括()。
随机试题
对于金融企业,一般贷款业务以( )作为营业额。 A、贷款利息收入 B、保费
利率挂钩结构性金融衍生品的种类有()。
甲将自己的房屋转让给乙,已经交付给乙使用但尚未办理过户登记手续,县政府决定强制拆
凯恩斯认为货币需求动机不包括()。
你们单位和别的单位组成了对口支援,请问你如何组织一次对扣支援活动?
四川德阳罗江人李调元是清代著名文学家和戏剧理论家。()
十二届全国人大五次会议听取和审议了最高人民法院院长所作的工作报告,会议充分肯定了最高人民法院过去一年的工作,同意报告提出的2017年工作安排,决定批准这个...
绛舌主()A.虚寒证B.热证C.内热深重D.有寒热之分E.血疼
在工程建设中,( )对其自行选择设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。A.建设单位B.监理单位C.分包单位D.咨询单位
在其他因素不变的条件下,期权标的物价格波动率越大,期权的价格() A越高B越低C不变D不确定