首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某高炉工程在工程开工前,业主与公司签订了施工合同,并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示),E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊;其中由于业主...
某高炉工程在工程开工前,业主与公司签订了施工合同,并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示),E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊;其中由于业主...
admin
2020-12-24
40
问题
某高炉工程在工程开工前,业主与公司签订了施工合同,并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示),E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊;其中由于业主图纸送达延误致使B工作推迟10d。
问题
1.在原计划网络图的条件下,计算计划工期关键路线,并说出如果先E后G工作使用塔吊,塔吊的合理进场(不闲置)时间。
2.用图示说明先G后E工作使用塔吊的工作关系。
3.在B工作延误条件下,采取先E后G工作使用塔吊,用图示说明工作关系,并确定B工作延误对工期变化是否有影响。
4.在B工作延误10d,塔吊使用顺序为先E后G的条件下,业主提出为确保工期将J工作压缩5d,是否可行若可行,施工单位提出下列要求:1)J工作压缩5d增加赶工费25000元;2)塔吊闲置15d,每天补偿塔吊租赁费600元;3)由于B工作延误10d造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理
选项
答案
解析
本案例主要提供制定网络计划图的实例。通过塔吊使用的限制,变化工序间的结构关系,熟悉网络计划的制订方法,了解一些相关概念的用途。 1.经计算计划工期为100d,关键线路为A、D、G、J、K。如图2所示。
其中E工序的最早开工时间ESE=25,最迟开工时间1SE=55,总时差TFE=30; G工序的ESG=40,1SG=40,TFG=0。 采取先E后G的塔吊工作顺序,塔吊正常进场时间应为第26日晨,但E工作完成后等待G工作开始塔吊闲置5d,因此塔吊自第31个工作日进入现场工作后恰好与G工作开始日期衔接。塔吊进入现场的合理时间为第30日晚或第31日晨。 2.先G后E使用塔吊的工作关系图如图3所示。
3.B工作延误10d时,经计算总工期为105d,与原工期相比延误5d,如图4所示。 此种情况下关键线路为:B、E、G、J、K。 4.B工作延误10d,塔吊工作顺序为先E后G时,J工作位于关键路线上,将其工作时间由35d压缩为30d,总工期仍为100d,所以此措施可行。 对于施工单位赶工费的要求,业主认为:1)压缩工期5d后的整个工期与原计划100d相比无变化;2)施工单位没有具体列出赶工多支的费用,可以认为J工作压缩工期是属于 对施工单位施工组织设计的一项合理性要求的实施;3)因B工作延误付给的45000元属于综合损失,包含了施工单位的部分赶工要求;综上理由,决定赶工费不予补偿。 在B工作延误的条件下,塔吊采取先E后G工作顺序时,因为不影响E、G之间的关系,故塔吊闲置时间为B、E总时间与A、D总时间的差:(25+10+10)-(15+25)=5d,因此需要补偿塔吊闲置费用600元/d×5=3000元。 由于B工作延误的损失费45000元应予补偿。总计应补偿费用45000+3000=48000元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/58DaKKKQ
相关试题推荐
对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员的违法行为包括()。A:贪污受贿、徇私舞弊、玩忽职守B:贪污受贿、徇私舞弊、滥用职权C:徇私舞弊、滥用职
投标人承担的刑事法律责任包括()。A:行贿罪、徇私舞弊罪、金融诈骗罪B:串通投标罪、合同诈骗罪、诈骗罪C:行贿罪、串通投标罪、金融诈骗罪D:行贿罪、串通投
如果招标人在招标过程中,应予公开招标而未公开招标且拒不改正的,()以上地方人民政府建设行政部门对其不得颁发施工许可证。A:县级B:乡级C:省级D:市级
关于招标人承担行政法律责任,下列说法不正确的是()。A:撤销资格B:行政处分C:不颁发施工许可证D:暂停项目执行或者暂停资金拨付
甲建筑公司决定与乙钢材公司签订钢材购买合同,在不违反民事诉讼法对级别管辖和专属管辖规定的情况下,甲乙双方可在书面合同中协议选择的人民法院不包括()。A:合同履行
如果行政监管机关决定对某监理公司进行吊销资质证书的处罚,在作出处罚决定前,应当经过()程序。A:调解B:辩论C:诉讼D:告知
某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议,申请的最后期限()。A:6月4日
在工程建设项目招标投标活动中,行政监督部门应当自受理投诉之日起()个工作日内作出书面决定。A:15B:20C:25D:30
甲、乙双方因施工合同纠纷,经仲裁机构裁决乙方应承担责任,然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定,甲方可以()。A:向法院申请撤销裁决B:向人民法院起诉
根据《政府采购供应商投诉处理办法》的规定,财政部门应当自受理投诉之日起()个工作日内,对投诉事项作出处理决定。A:10B:15C:30D:40
随机试题
(改)甲公司为增值税一般纳税人,2018年8月,甲公司将一套机器设备出租给乙公司
班杜拉把观察学习划分为三种类型,一种观察学习是从他人的行为中获得一定的行为规则或
引下线作为连接接闪器与接地装置的圆钢或扁钢等金属导体,应满足()的要求。
集合资产管理计划应当面向合格投资者推广。合格投资者是指() ①个人或者家庭金
45岁男患者,1周前受凉后出现右颈肩疼痛,右上肢麻木乏力。右侧臂丛牵拉试验(+)
某容器中的混合气体含有甲烷、乙烷。甲烷的爆炸下限为5.0%,上限为15.0%;乙
下列金融工具中,属于衍生金融工具的是()。
女性,38岁,1个月前发生上消化道出血,经胃镜检查证实为食管静脉曲张,既往有乙型
配置冬季施工和抗硫酸盐腐蚀施工的混凝土的水泥宜采用()。A.铝酸盐水泥B.硅酸盐水泥C.普通硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥
保险法,是调整保险活动中保险人与()之间法律关系的分类规范的总称。A.保险公司B.投保人C.被保险人D.受益人E.保险代理人