首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
【背景资料】某工程地下2层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构,由于局部技术难度大, 业主采用了邀请招标方式,择优选择了其中一家作为中标单位, 并与其...
【背景资料】某工程地下2层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构,由于局部技术难度大, 业主采用了邀请招标方式,择优选择了其中一家作为中标单位, 并与其...
admin
2020-12-24
45
问题
【背景资料】某工程地下2层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构,由于局部技术难度大,
业主采用了邀请招标方式,择优选择了其中一家作为中标单位,
并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。
该工程开工日期为2011年4月1日,合同工期为18个月。
在合同履行过程中发生以下事件:
事件一:2011年5月施工单位为保证施工质量,扩大了开挖面积,导致开挖量、
费用及相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3.0万元,工期索赔3d
。
事件二:2011年8月份,恰逢连降7d罕见大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了
4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三:2012年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加,
导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2d。
于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四:在工程保修期间发生了由于施工质量原因引起的屋顶漏水、
墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理,而施工单位一再拖延的情况下,
于是业主另请其他施工单位进行了维修。
上述事件中,除事件二外,其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。
问题:
1.事件一中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
2.事件二中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
3.事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
4.事件四中施工单位的做法是否妥当?说明理由。所发生的维修费用该如何处理?
选项
答案
解析
1.事件一中,费用索赔不成立,工期索赔不成立。 理由:因为该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。 2.事件二中,费用索赔不成立,工期可以延长。 理由:因为异常气候条件的变化,属于不可抗力因素,承包商不应得到费用补偿, 但工期应予以顺延。 3.费用索赔成立,工期不予延长。 理由:因为图纸设计方案有误,所以费用索赔成立; 又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差,不会影响工期,所以工期不予延长。 4.施工单位的做法不妥当。 理由:在保修期内,施工单位应承担保修责任,及时修复质量问题。 所发生的维修费可以从施工单位保修金中扣除。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5e6QKKKQ
相关试题推荐
明挖法是修建地铁车站的常用施工方法,它的优点包括()。A.施工作业面多B.工程造价低C.速度快D.围护结构变形小E.工期短
开挖深度25m的基坑监控量测应测项目包括()。A.地下水位B.土钉拉力C.地表沉降D.立柱结构竖向位移E.土体深层水平位移
基坑施工的地下水控制应根据()选用排水、降水、隔水或回灌等工程措施。A.降水机械设备B.工程地质条件C.水文地质条件D.基坑周边环境要求E.支护结
基坑工程中,现浇钢筋混凝土支撑体系包括( )及其他附属构件。A.拉锚B.对撑C.围护墙D.围檩E.立柱
地下连续墙柔性接头包括( )。A.一字形穿孔钢板接头B.钢筋承插式接头C.圆形锁口管接头D.波纹管接头E.楔形接头
宜用于郊区距居民点较远的地铁基坑施工中的围护结构是()。A.地下连续墙B.工字钢桩C.SMW工法桩D.灌注桩
降水工程的长宽比大于( )时,归类为线状。A.20B.30C.40D.50
高压旋喷桩加固体的有效直径或范围应根据现场试验或工程经验确定。当用于止水帷幕时,加固体的搭接应大于()cm。A.25B.30C.35D.40
关于整体式衬砌施工特点,说法正确的有( )。A.结构整体性好B.防水性能好C.施工工序较少D.适用于各种工程地质条件E.速度快
地铁工程施工常采用的方法中,自上而下的顶板、中隔板及水平支撑体系刚度大,可营造一个相对安全的作业环境的是()。A.盖挖顺作法B.盖挖逆作法C.明挖法D.
随机试题
下列几种说法中,你能够认可的是()。 A.有了钱就有了幸福 B.钱是人生的
(2013年)依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的规定,下列关于建设
下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电的是()
不动产物权预告登记后,未经权利人同意处分该不动产的,不发生物权效力
根据《处方管理办法》,哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时,每张处方不得超过
对会计人员进行打击报复的,采取的必要补救措施包括()。
胸外心脏按压抢救心脏骤停,下列何项表现最常提示治疗有效 A上肢血压达7.8
女性,22岁。高热1周,伴右侧胸痛就诊。经检查诊断为右侧结核性胸膜炎。关于加用激素的先决条件应是A.胸水量大B.伴有其他浆膜炎C.高热D.抗结核药
关于牙周病患者行正畸治疗的描述正确的是A.一般正畸治疗应在牙周手术完成之前,以确定手术的必要性和方法B.牙周炎患者正畸治疗会加重牙齿的动度,甚至造成脱落C.
关于民事诉讼中简易程序的说法,正确的是( )。A、第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B、基层人民法院审理的民事案件,当事人双方可以约定适用