首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
(2018年案例一) 【背景资料】 某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,
(2018年案例一) 【背景资料】 某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,
shuhaiku
2019-12-17
26
问题
(2018年案例一)【背景资料】某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元,地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。【问题】施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由。
选项
答案
解析
(1)桩基施工:工期索赔20天;费用索赔20万。理由:地下溶洞,不可探明的地质条件,建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,20×1=20万元。(2)商品混凝土供应迟缓,工期和费用均不能索赔。理由:商品混凝土供应,是施工单位的责任。(3)施工至二十层结构时,工期索赔15天;费用索赔15万。理由:结构设计变更,是建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,15×1=15万元。工期总计索赔:35天,费用总计索赔35万。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6FP9KKKQ
相关试题推荐
(2018年)下列关于企业各项固定资产会计处理的表述中,正确的有( )。
(2018年)下列各项资产的后续支出中,应予费用化处理的有( )。
(2018年)投资性房地产的后续计量模式由成本模式转为公允价值模式时,公允价值与
(2018年)企业委托加工一批非金银首饰的应税消费品,收回后直接用于销售。不考虑
(2018年)甲公司对乙公司的长期股权投资采用权益法核算。乙公司发生的下列交易事
(2017年)2018年1月1日,甲公司对子公司乙的长期股权投资账面价值为20
(2018年)特殊行业的特定固定资产,对其进行初始计量时,还应该考虑弃置费用,企
(2018年)企业接受投资者投入的存货应当按照合同或协议约定的价值入账,但投资合
(2017年)甲公司适用的所得税税率为25%。相关资料如下: 资料一:20
甲公司在编制2019年度财务报表时,发现2018年度某项管理用固定资产未计提折旧
随机试题
记账式国债的特点包括()。 A.发行无纸化 B.交易无纸化 C.效率高
当今社会人人都拥有手机,iPhone6是手机,所以当今社会人人都拥有iPhone
下列谱例选自亨德尔清唱剧作品《弥赛亚》的第二乐章,叫作()。
直线职能制是一种集权和分权相结合的组织结构形式,它在保留直线制统一指挥优点的基础
在面试过程中,面试考官不恰当的行为是()
下列属于建设社会主义政治文明的总体要求的是()。 A.把坚持党的领
根据《行政复议法》,行政复议原则上采取()的办法。A.书面审查B.开庭审理C.公开调查D.法院与申请人协商决定
重度有机磷农药中毒的表现正确的是 A瞳孔缩小,大汗,流涎,视物模糊,肌无力 B瞳孔缩小,大汗,流涎,意识不清,心动过速 C瞳孔散大,大汗,流涎,...
关于利多卡因的叙述,哪一点是错误的A.抑制普肯耶纤维的自律性B.抑制Na+内流C.延长普肯耶纤维有效不应期D.能降低窦房结的自律性E.对K+外流影响不大
目的在于创造一种畅所欲言、自由思考的氛围,诱发创造性思维的共振和连锁反应的决策方法是()。A:头脑风暴法B:德尔菲法C:名义小组技术法D:淘汰法