首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
【背景资料】 某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计
【背景资料】 某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计
昕玥
2019-12-17
18
问题
【背景资料】 某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如图1所示,该计划满足合同工期100d的要求。
在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。 在施工过程中,由于业主要求变更设计图纸,使工作B停工10d(其他工作持续时间不变),监理工程师及时向承包方发出通知,要求承包方调整进度计划,以保证该工程按合同工期完工。 承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下: (1)调整方案:将工作J的持续时间压缩5d。 (2)费用补偿要求: ①工作J压缩5d,增加赶工费25000元。 ②塔式起重机闲置15d补偿:600(塔式起重机租赁费)×15=9000元。 ③由于工作B停工10d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。 【问题】 1.如果在原计划中先安排工作E,后安排工作G施工,塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么? 2.工作B停工10d后,承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理? 3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
选项
答案
解析
1.塔式起重机应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔式起重机在工作E与工作G之间没有闲置。 2.不合理。应先进行工作G,后进行工作E(图示表达正确也可),因为工作E的总时差为30d,这样安排不影响合同工期。 3.(1)补偿赶工费用不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩)。 (2)塔式起重机闲置补偿9000元不合理,因为闲置时间不是15d。 (3)其他机械闲置补偿合理,人员窝工损失补偿合理。 塔式起重机闲置补偿:600×10=6000元。 监理工程师应批准补偿:6000+45000=51000元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6LHsKKKQ
相关试题推荐
统计表一般包括表头、行标题、列标题、数字资料和表外附加构成。
普查适用于搜集某些不能或不适宜于定期的全面统计报表搜集的统计资料,以摸清重大的国
某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位签订施工合同,约定的承包范围包括A、B、C
某实施监理的工程,项目业主与施工单位于2010年12月按《建设工程施工合同》(示
某实施监理的住宅楼是一幢地上6层、地下1层的砖混结构住宅,总建筑面积3200
某工程,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工合同。
某实施监理的工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合
某施工单位承揽了一项综合办公楼的总承包工程,在施工过程中发生了如下事件。 事件
政府投资的某工程,某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务,该工程采用无
某工程,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同,经总监理
随机试题
在商业银行依法收贷过程中,按照法律规定,以下关于仲裁和诉讼时效的叙述正确的是()
设有下列20个地区的年财政收入资料如表1所示。表1试根据上述资料分析地区财政收入
关于风险识别方法的说话,正确的是()。
青海省地处被誉为“世界屋脊”的青藏高原的西北部。
轻度新生儿缺氧缺血性脑病的临床表现中下述哪项不符合
市场结构就是指市场中不同行业的上市公司的组成情况。()
关于动脉粥样硬化症的描述,哪项是正确的 A.主动脉脂纹仅见于中年以上人群 B
下列语句中有歧义的是()。 a.人类语言的特点就在于能用变化无穷的语音,表达变化无穷的意义 b.数百位死难者的亲属出席了隆重的葬礼 c.躺在床上没...
教师的角色属于()。 (A)成就角色(B)规定性角色 (C)表现型角色(D)不自觉角色
男,50岁,颈增粗20年,近一年消瘦10kg,并有心悸。体检发现双侧甲状腺多个结节。基础代谢率+31%,2小时内甲状腺摄碘29%。 最有效的治疗是A.长期抗甲