首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人( )。
如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人( )。
题库总管
2019-12-17
65
问题
如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人( )。
选项
A.不可以得到工期延长,也很难得到费用补偿B.不可以得到工期延长,可以得到费用补偿C.可以得到工期延长,也可以得到费用补偿D.可以得到工期延长,但很难得到费用补偿
答案
D
解析
在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为"共同延误"。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则: (1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定"初始延误"者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。(2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。(3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。(4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿 。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6MNEKKKQ
相关试题推荐
硬化混凝土抗冻性的主要影响因素是()。
硬化混凝土抗渗性的主要影响因素是()。
混凝土黏聚性的主要影响因素是混凝土的()。
避免施工中出现不利施工因素而影响进度的合理方法,包括(??)。
不应列入影响锚杆抗拉拔力大小因素的是( )。
施工环境是质量控制的影响因素,下列哪些属于施工环境的因素(??)。
在排列图法中,习惯上通常将影响因素分为三类,其中属于B类的累计频率为(??)。
使用疏浚工程预算定额编制预算时应考虑()等因素。
伤亡事故预防,就是要做好(),消除人和物的不安全因素,实现作业行为和作业条件安
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()内,将进度应付款支付给承包人。
随机试题
在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为()。
经常项目是本国与外国之间经常发生的国际收支项目,经常项目内容不包括()。
叶类药材显微鉴别主要特征有
2010年,我国全年货物进出口总额29728亿美元,比上年增长34.7%。其中
知识点:女40岁,右乳外上T1N2M3 女,40岁,右乳外上象限无痛性肿块,直
患牛型结核且有症状奶牛的奶应如何处理A.低温巴氏消毒食用B.高温巴氏消毒食用C.超高温瞬时消毒食用D.煮沸消毒食用E.不准食用
宜另煎的中药饮片是A.降香B.鹿角霜C.海金沙D.西红花E.紫河车
生产、销售的劣药被使用后,造成中度残疾,应当认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售假药、劣药刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定A.足以严重
在个人汽车贷款贷前调查中,当借款人的居住地址与户口簿记录地址一致时,必须提供居住证明。( )
A公司向国外B公司销售一批商品,合同标价为100万元。在此之前,A公司从未向B公司所在国家的其他客户进行过销售,B公司所在国家正在经历严重的经济困难。A公...