首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某采用标准设计施工总承包合同的工程项目,合同履行过程中出现非承包人原因导致合同进
某采用标准设计施工总承包合同的工程项目,合同履行过程中出现非承包人原因导致合同进
Freeti
2019-12-17
20
问题
某采用标准设计施工总承包合同的工程项目,合同履行过程中出现非承包人原因导致合同进度计划工作的延误,应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有( )。
选项
A.因发包人原因导致的暂停施工B.未按合同约定及时支付预付款、进度款C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的基准资料错误E.异常不利的气候条件
答案
ABD
解析
本题考查的是进度管理。在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误,应给承包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。(1)发包人责任原因:变更;未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查;因发包人原因导致的暂停施工;未按合同约定及时支付预付款、进度款;发包人提供的基准资料错误;发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点;发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务;发包人造成工期延误的其他原因。(2)政府管理部门的原因。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6W69KKKQ
相关试题推荐
某变量的概率分布如表所示,则该变量的标准差是()。
基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人的其他基金的过往业绩,但基金合同生效不
关于基金分类标准,以下说法不正确的是()。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的
下列建设工程施工合同中,属于无效合同的有()。
保险合同订立的双方当事人是()。
全部国有资金投资的项目,必须招标的规模标准为施工单项合同估算价在()万元以上。
甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计总费用为200万,甲按约定向乙支
当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有
甲乙签订总价100万元的买卖合同,双方约定:甲向乙交纳10万元定金,货到
随机试题
施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是()。 A、施工单位数量较少,对业主
患者男,23岁,无明显诱因出现双下肢水肿2周,尿蛋白(++++)、测血压142/
下列关于综合理财服务的说法,不正确的是()。
属于“邪气盛则实”的是
以一个假想的无忧无虑的儿童自然成长来揭示教育规律的教育著作是( )。
下列档案中,不属于房地产中介服务行业信用档案的是( )。
消化性溃疡的主要症状是:A.恶心、呕吐B.中上腹痛或不适C.呕血、黑便D.反酸、嗳气E.厌食、消瘦
磺脲类降糖药主要作用机制为A.通过ATP敏感型钾通道(KATP)刺激胰岛素的分泌B.提高外周组织(如肌肉、脂肪)对葡萄糖的摄取和利用C.通过抑制小肠黏膜刷状
患者,女,30岁,2周前左下后牙因龋充填,现出现咬合痛。查:左下第一磨牙近中邻面树脂充填物完好,温度测试牙髓活力正常,无咬合高点,该牙出现咬合痛可能的原因是A.
兼能通利二便的是A:明目蒺藜丸B:八宝眼药散C:黄连羊肝丸D:明目地黄丸E:明目上清片