首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程在施工过程中,由于业主方临时设计变更导致停工,承包商的工人窝工10个工日,每个工日单价为300元,承包商租赁的一台挖土机窝工2个台班,挖土机台班单价...
某工程在施工过程中,由于业主方临时设计变更导致停工,承包商的工人窝工10个工日,每个工日单价为300元,承包商租赁的一台挖土机窝工2个台班,挖土机台班单价...
admin
2020-12-24
34
问题
某工程在施工过程中,由于业主方临时设计变更导致停工,承包商的工人窝工10个工日,每个工日单价为300元,承包商租赁的一台挖土机窝工2个台班,挖土机台班单价为1000元,承包商自有的一台自卸汽车窝工2个台班,该白卸汽车折旧费用每天300元,该机械工作每天动力费为200元,则承包商可以向业主索赔的费用是( )元。
选项
A、5000
B、5500
C、5600
D、6000
答案
C
解析
2019新版教材P273 “工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,造成增加新的工程量清单项目,其对应的综合单价的确定参见工程变更价款的确定原则。1)人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中约定。2)设备费。可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。3)材料费。包括索赔事件引起的材料用量增加、材料价格大幅度上涨、非承包人原因造成的工期延误而引起的材料价格上涨和材料超期存储费用。4)管理费。此项又可分为现场管理费和企业管理费两部分,由于二者的计算方法不一样,所以在审核过程中应区别对待。5)利润。对工程范围、工作内容变更等引起的索赔,承包人可按原报价单中的利润百分率计算利润。6)迟延付款利息。发包人未按约定时间付款的,应按约定利率支付迟延付款的利息。”题中为人工费+设备费=10×300+2×1000+2×300=5600元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6aSaKKKQ
相关试题推荐
根据我国相关规定,建设工程施工招标应该具备的条件包括()。 A.招标人已经依法成立 B.初步设计应当履行审批手续的,已经批准 C.招标...
关于建设工程项目自行招标与委托招标表述中,不正确的是()A.招标人可自行办理招标事宜,也可以委托招标代理机构代为办理招标事宜B.招标人自行办理招标事宜,应当具
建设工程施工招标的程序中,初步评审主要是进行()审查。 A.实质性 B.符合性 C.综合性 D.完整性
在建设工程施工招标投标中,招标人与中标人签定合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.5 B.10 C....
经过审批部门批准应当采用邀请招标方式招标的是()。 A.涉及国家安全而不适宜招标的项目 B.施工企业自建自用工程,且该施工企业资质等级符...
建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是()。 A.评标细则已经审查并获批准 B.应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准 C.应当履...
工程项目施工招标中,自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于()个工作日。 A.5 B.7 C.10 D.15
按现行规定,建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是()。 A.因潜在投标人多而导致招标工作量太大的 B.因潜在投标人不了解信息而导致投标...
关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的说法,正确的有( )。2016A、每间宿舍居住人员不得超过16人B、施工现场宿舍必须设置可开启式窗户C、现场食堂
关于施工现场食堂职业健康安全卫生管理的说法,正确的是()。2018真题A、食堂制作间灶台及周边贴1.8m高瓷砖B、食堂不需办理卫生许可证,但炊事人员须有健康证
随机试题
下列关于智力与创造力关系的描述,正确的是( )。 A、智力与创造力是线性关系
根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》,固定资产投资项目节能评估所涉及的
下列税务代理情形中,在代理期限内委托方不能单方终止代理行为的是()。
与气机的调节直接相关的脏腑是
按《建筑安装工程费用项目组成》的规定,建筑安装工程费用中的规费包括了()费用。
获减刑出狱,被剥夺政治权利并在社区接受3年矫正的李欣。对剥权期间的社区监管认识不
根据转让股份类型的不问,上市公司股份协议转让可以分为()。A.流通股协议转让和非流通股协议转让B.协议转让.大宗交易C.国有股协议转让和非同有股协
国家的最高监督权由( )行使。A.最高人民法院B.最高人民检察院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会
药物作用靶点取决于致病相关基因。例如一疾病的致病相关基因是X1、X2和X3,某治疗药物系针对致病基因X3为靶点,且为无活性的前药,在体内经过A→B→C途...
关于妨害社会管理秩序罪,下列说法正确的是:() A.在走私毒品的过程中,暴力抗拒检查的,应当以走私毒品罪与妨害公务罪数罪并罚 B.路某夜晚在某...