首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示(时间:月),各工作均按最早...
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示(时间:月),各工作均按最早...
admin
2020-12-24
51
问题
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示(时间:月),各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
事件1:为加强施工进度控制,总监理工程师指派总监理工程师代表:①制订进度目标控制的防范性对策;②调配进度控制监理人员。
事件2:工作D开始后,由于建设单位未能及时提供施工图纸,使该工作暂停施工1个月。停工造成施工单位人员窝工损失8万元,施工机械台班闲置费15万元。为此,施工单位提出工程延期和费用补偿申请。
事件3:工程进行到第11个月遇强台风,造成工作G和H实际进度拖后,同时造成人员窝工损失60万元,施工机械闲置损失100万元,施工机械损坏损失110万元。由于台风影响,到第15个月末,实际进度前锋线如图5-1所示。为此,施工单位提出工程延期2个月和费用补偿270万元的索赔。
<1> 、指出图5-1中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。
<2> 、指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处,说明理由。
<3> 、针对事件2,项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。
<4> 、根据图5-1所示前锋线,工作J和M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少?对总工期是否有影响?
<5> 、事件3中,项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。
选项
答案
解析
1.关键路线有2条:B→E→H→I→K→P,A→C→H→I→K→P。 工作F的总时差为1个月,自由时差为0。 工作M的总时差为4个月,自由时差为0。 2.不妥之处:指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。 理由:不能将调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。 3.(1)不应批准工程延期。理由:工作D暂停施工1个月,不影响总工期。 (2)应批准费用补偿8+15=23(万元)。理由:未能及时提供施工图纸属建设单位(非施工单位)责任。 4.(1)工作J实际进度拖后1个月,不影响总工期。 (2)工作M实际进度提前2个月,不影响总工期。 5.(1)应批准工程延期1个月。理由:强台风影响为不可抗力(非施工单位原因);工作G实际进度拖后2个月,不影响总工期;工作H为关键工作(总时差为0),实际进度拖后1个月,影响工期1个月。 (2)项目监理机构应批准的费用补偿为0。理由:强台风属于不可抗力,不可抗力期间的人员窝工、施工机械闲置、施工机械损坏均属于承包单位应该承担的责任,无需给予费用索赔。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6dGaKKKQ
相关试题推荐
产业政策所具有的重要而积极的作用是()。A:有利于计划与市场、宏观管理与微观经济结合B:促进产业结构的优化升级C:增强产业的国际竞争力D:是宏观调控的主
推行开源节流并重的方针,把节水放在突出的位置,其具体工作有()。A:加强江河源头的水源保护B:加速营造生产林和工业原料林C:全面推行各种节水技术和措施,发
经济与社会发展规划的指导性主要体现在()。A:规划工作要研究战略,提出实施战略的建议B:以国家利益为主体,统筹兼顾,全面安排,充分调动各方面的积极性C:国
不断强化环境污染防治应做到( )。A:巩固“三河”、“三湖”水污染B:加强近岸海域水质保护C:加强农村环境保护工作D:推行垃圾无害化和危险废弃物集中处理
宏观调控体系初步建立,基本实现了()转变。A:从直接调控向间接调控B:从不健全到健全C:从指令性计划向指导性计划D:从初步建立到改革完善E:从单一到多
我国生态建设规划有( )。A:加强以京津地区风沙源和水源为重点的治理和保护,建设京津生态圈B:在过渡放牧地区实行退耕,实施沙化、退化、盐碱化草地治理工程C
银行业金融监管的内容主要有()。A:对金融机构设立的监管B:对银行业金融机构的董事实行任职资格管理C:对银行业金融机构的高级管理人员和工作人员实行任职资格
规范企业固定资产投资行为的制度包括()。A:建设项目责任制B:建设项目资本制C:建设项目招标投标制D:建设项目工程监理制E:合同制
承担工程咨询任务的咨询工程师应该( )。A:掌握财政、金融方面的政策B:掌握发展规划知识C:掌握工程施工技术规范D:掌握经济政策E:掌握发展规划和经济
服务贸易的主要规则有()。A:无条件最惠国待遇B:国民待遇C:在市场准人方面,规定每一成员方给予其他成员方服务提供者的待遇,应不低于其在承担义务的计划表中
随机试题
下列哪项不是高血压的一级预防手段() A.针对危险因素的健康教育 B.限制高
关于我国地貌旅游资源,下列说法错误的是:
吴某为某期货公司客户,由于经常出差无法参与交易,在该期货公司营业部经理的推荐下,
五倍子除敛肺降火,止咳止汗,涩肠止泻外,还有的功效是
关于单纯疱疹,下列说法错误的为
李老师正在上课,王亮、张宏两位同学却在讲话,于是李老师就过去训斥他们。当着全班同学的面叫他们的绰号:说话声音最响的王亮为“大喇叭”。声音有点沙哑的张宏为“...
()是发行人以筹集资金为目的,按照一定的法律规定和发行程序,向投资者出售证券所形成的市场。A.一级市场B.流通市场C.二级市场D.主板市场
某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。A.监理单位
某施工企业2013年12月31日资产负债表部分项目如下:货币资金30万元,存货150万元,长期股权投资300万元,固定资产400万元,应收账款100万元。...
如果小明每年存款1000元,年利率为10%,那么5年后获得的本利和是()元。A.5464B.6105C.6737D.5348