根据《标准施工招标文件》（2007）版，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件

tikufree2019-12-17 23

问题根据《标准施工招标文件》（2007）版，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件有（）。

选项 A.发包方延期提供施工图纸B.因不可抗力造成的工期延误C.甲供设备未按时进场导致停工D.监理对覆盖的隐藏工程重新检查且结果合格E.施工中发现文物古迹

答案ACDE

解析引起承包人索赔的事件以及可能得到的合理补偿内容如下表所示。《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容[img]/upload/tiku/20/8963127_1.png[/img]

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7aS9KKKQ

相关试题推荐

根据《宪法》的规定，下列权利属于公民的政治自由的是（）。
旅行社接受游客的委托，根据游客的需求，单独设计行程、报价并提供服务的专项产品及服
与全包价旅游相比，半包价团体旅游通常是在全包价的基础上扣除（）费用的一种包价形
导游人员在陪同旅游团（者）参观游览的过程中，遇到治安事件的发生，必须()。
如果旅游者在旅游期间生病进行了治疗，其医疗费用一般由（）。
景区讲解员在导游讲解中如遇尚存争议的科学原理或人物、事件，则宜选用()给以表达。
根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》，关于旅游纠纷案件
根据《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》的规定，旅游不文明行为当事人
根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》，下列表述错误的是
《旅游投诉处理办法》规定，旅游投诉，由（）以上地方旅游投诉机构根据属地管辖的原则

随机试题

某项目有两个二甲苯废气排气筒，高度均为20m，间距为25m，排放速率分别为0.6
根据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，深化重点领域污染综合防治的要求不包
关于个体身心发展的动因有几种不同的观点：内发论、外铄论、{pz_填空}。
下图为某地一年中气温日变化的分布图，读图回答题。该地10月份气温日较差最大不超过()℃。查看材料A.9B.8C.6D.5
某企业存在重大事故隐患，被当地人民政府挂牌督办。依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号），下列关于隐患监督管理的说法...
以下各项中，有担保流动资金贷款要求的，而商用房贷款中没有要求的申请材料有（）。A.合法有效的身份证件B.借款人开办企业的工商营业执照C.明确的用款计划以及与
英国BBS公司与大地有限责任公司、大田股份有限公司、大华有限责任公司协议设立中英合资经营企业，双方订立了合资经营合同。合同规定：合营企业的投资总额为100...
宏大开发商正在合法建造一栋房屋。2019年5月20日，王某与宏大开发商签订了房屋买卖合同。7月1日，王某为保障将来实现物权，按照约定向登记机构申请了预告登...
根据税法规定，行使税务行政处罚裁量权应当遵循的原则包括（）。A.公平公正原则B.程序正当原则C.信赖保护原则D.处罚与教育相结合原则
甲公司采用随机模式进行现金管理，确定的最低现金持有量是20万元，现金返回线是60万元，下列操作中正确的有（　）。A、当现金余额为50万元时，应出售10万元有价证

根据《标准施工招标文件》（2007）版，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件

根据《宪法》的规定，下列权利属于公民的政治自由的是（）。

旅行社接受游客的委托，根据游客的需求，单独设计行程、报价并提供服务的专项产品及服

与全包价旅游相比，半包价团体旅游通常是在全包价的基础上扣除（）费用的一种包价形

导游人员在陪同旅游团（者）参观游览的过程中，遇到治安事件的发生，必须()。

如果旅游者在旅游期间生病进行了治疗，其医疗费用一般由（）。

景区讲解员在导游讲解中如遇尚存争议的科学原理或人物、事件，则宜选用()给以表达。

根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》，关于旅游纠纷案件

根据《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》的规定，旅游不文明行为当事人

根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》，下列表述错误的是

《旅游投诉处理办法》规定，旅游投诉，由（）以上地方旅游投诉机构根据属地管辖的原则

某项目有两个二甲苯废气排气筒，高度均为20m，间距为25m，排放速率分别为0.6

根据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，深化重点领域污染综合防治的要求不包

关于个体身心发展的动因有几种不同的观点：内发论、外铄论、{pz_填空}。

下图为某地一年中气温日变化的分布图，读图回答题。 该地10月份气温日较差最大不超过()℃。查看材料A.9B.8C.6D.5

某企业存在重大事故隐患，被当地人民政府挂牌督办。依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号），下列关于隐患监督管理的说法...

以下各项中，有担保流动资金贷款要求的，而商用房贷款中没有要求的申请材料有（）。A.合法有效的身份证件B.借款人开办企业的工商营业执照C.明确的用款计划以及与

英国BBS公司与大地有限责任公司、大田股份有限公司、大华有限责任公司协议设立中英合资经营企业，双方订立了合资经营合同。合同规定：合营企业的投资总额为100...

宏大开发商正在合法建造一栋房屋。2019年5月20日，王某与宏大开发商签订了房屋买卖合同。7月1日，王某为保障将来实现物权，按照约定向登记机构申请了预告登...

根据税法规定，行使税务行政处罚裁量权应当遵循的原则包括（）。A.公平公正原则B.程序正当原则C.信赖保护原则D.处罚与教育相结合原则

甲公司采用随机模式进行现金管理，确定的最低现金持有量是20万元，现金返回线是60万元，下列操作中正确的有（ ）。A、当现金余额为50万元时，应出售10万元有价证

下图为某地一年中气温日变化的分布图，读图回答题。该地10月份气温日较差最大不超过()℃。查看材料A.9B.8C.6D.5

甲公司采用随机模式进行现金管理，确定的最低现金持有量是20万元，现金返回线是60万元，下列操作中正确的有（　）。A、当现金余额为50万元时，应出售10万元有价证