首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《标准施工招标文件》,关于暂停施工的说法,正确的是( )。
根据《标准施工招标文件》,关于暂停施工的说法,正确的是( )。
免费考试题库
2019-12-17
44
问题
根据《标准施工招标文件》,关于暂停施工的说法,正确的是( )。
选项
A、因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时,承包人可以先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求 B、发包人原因造成暂停施工,承包人可不负责暂停施工期间工程的安全保障 C、施工中出现意外情况需要暂停施工的,所有责任由发包人承担 D、由于发包人原因引起的暂停施工,承包人有权要求延长工期和(或)增加费用,但不得要求补偿利润
答案
A
解析
本题考查的是施工承包合同的主要内容。不论由于何种原因引起的暂停施工,暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障,故选项B错误。由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润,故选项D错误。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7seEKKKQ
相关试题推荐
安装于曲线半径小于70m路段的钢护栏,其波形梁板应根据曲线半径的大小加工成相应的
试回答混凝土护栏的施工问题。(2)现场浇筑采用滑动模板法的施工要点为()。
试回答混凝土护栏的施工问题。(1)现场浇筑采用固定模板法的施工要点为()。
试回答波形梁护栏的施工工艺问题。(4)挖埋施工要点()。
试回答波形梁护栏的施工工艺问题。(3)打入法施工要点()。
试回答波形梁护栏的施工工艺问题。(2)立柱安装施工要求()。
根据玻璃珠与路面标线涂料的结合方式不同,玻璃珠可分为()。
双组分涂料标线按其施工方式划分为()。
热熔喷涂施工设备按喷涂方式可分为()。
路面标线涂料的施工特点为()。
随机试题
A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序,车间内有有机溶剂和
桥梁支座中允许结构水平位移的支座称为()支座。
超声波探伤与射线探伤相比较的下列说法中,不正确的是()。
按照采购标的属性不同,采购可分为()。
二、考题解析 【教学过程】 (一)导入新课 上节课我们学习了《黄山奇石》一课,学会了生字词,这节课我邀请同学们当小导游,结合画面、课文内容给...
公司每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入,免税收入,各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额为()A、当前利润B、净收入C、应纳税额D、应纳税所得额
患者,男,75岁,牙列缺失时间长,习惯下颌前伸,左下牙槽嵴骨吸收较右侧明显,1周前全口义齿修复。 正中正常,前伸前牙早接触,应调整A.上切牙切缘舌斜面B
管线中心定位测量中,不属于管线主点位置的是()。 A.管线的起点 B.管线的转折点 C.管线的中点 D.管线的终点
人民法院受理当事人的撤销裁决的申请后,经审查作出了仲裁庭重新仲裁的通知。对此,下列说法中正确的是:()A.人民法院应当裁定中止撤销程序B.重新仲裁需要另
按照56%卷烟税率征税,并按照定额每标准箱150元计征税率的卷烟不包括()。A:白包卷烟B:手工卷烟C:雪茄烟D:未经国务院批准纳入计划的企业和个人生产的