首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程由于业主方提供的施工图纸有误,造成施工总包单位人员窝工75工日,增加用工8工日;由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日,增加...
某工程由于业主方提供的施工图纸有误,造成施工总包单位人员窝工75工日,增加用工8工日;由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日,增加...
admin
2020-12-24
19
问题
某工程由于业主方提供的施工图纸有误,造成施工总包单位人员窝工75工日,增加用工8工日;由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日,增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元,窝工补偿标准为日工资标准的70%,则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是( )元。
A. 5425
B. 4150
C. 3025
D. 2905
选项
答案
C
解析
本题考核的是工程索赔成立的条件。 建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。 施工分包单位设备安装质量不合格属于承包商自身的原因,因此,施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成的人员窝工和增加用工不能索赔人工费。所以,业主应给与施工总承包单位的人工费索赔金额为:75×50×70%+8×50=3025元。 综上所述,本题正确答案为C。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8khaKKKQ
相关试题推荐
基坑内支撑体系的布置与施工要点正确的有()。A、宜采用对称平衡型、整体性强的结构形式B、应有利于基坑土方开挖和运输C、应与主体结构的结构形式、施工顺序相协调
下列施工中,不适用于综合管廊的是()。A、夯管法B、盖挖法C、盾构法D、明挖法
施工成本管理的基本流程是()。A、成本分析→成本核算→成本预测→成本计划→成本控制→成本考核B、成本核算→成本预测→成本考核→成本分析→成本计划→成本控制C
关于GCL垫质量控制要点说法错误的是()。A、采用顺坡搭接,即采用上压下的搭接方式B、应避免出现品形分布,尽量采用十字搭接C、遇有雨雪天气应停止施工D、摊
某公司承建城区防洪排涝应急管道工程,受环境条件限制,其中一段管道位于城市主干路机动车道下,垂直穿越现状人行天桥,采用浅埋暗挖隧道形式;隧道开挖断面3.9×...
某城市水厂改扩建工程,内容包括多个现有设施改造和新建系列构筑物。新建的一座半地下式混凝沉淀池,池壁高度为5.5m,设计水深4.8m,容积为中型水池;钢筋混...
某公司承建一座城市桥梁工程。该桥上部结构为16×20m预应力混凝土空心板,每跨布置空心板30片。进场后,项目部编制了实施性总体施工组织设计,内容包括: ...
用于路面裂缝防治的土工合成材料应满足的技术要求有( )。A、抗拉强度B、最大负荷延伸率C、单位面积质量D、网孔尺寸E、搭接长度
悬臂浇筑法施工连续梁合龙段时,错误的有( )。A、合龙前,应在两端悬臂预加压重,直至施工完成后撤除B、合龙前,应将合龙跨一侧墩的临时锚固放松C、合龙段的
关于生活垃圾填埋场HDPE膜铺设的做法错误的有( )。A、总体施工顺序一般为“先边坡后场底”B、冬期施工时应有防冻措施C、铺设时应反复展开并拖动,以保证
随机试题
处理感染创口使用的高锰酸钾的浓度是() A.0.2% B.0.5% C.1
某些幼儿园班中把班里每个孩子的体检结果公布在教室门口,结果不但包含身高、体重等项
按照住房交易形态来划分,个人住房贷款不包括()。
塑料基托表面出现不规则的气泡常见于
合议庭组成人员确定后,人民法院在()日内告知当事人。
具有行气调中止痛功效的药物是
尿感最常见的感染途径是 A.上行感染B.下行感染C.血行感染D.淋巴道感
中、重度营养不良患儿腹泻时,哪项表现不易出现()A.低钙血症B.低钾血症C.高渗性脱水D.出现循环衰竭E.酸中毒
矿山冶金设备制造项目 【素材】 某公司决定在开发区新建矿山冶金设备制造项目,项目主要由金工车间(对铸造件进行车、钻、铣、刨)、铆焊车间(对钢板切割、焊...
GrossNationalHappiness Inthelastcentury,newtechnologyimprovedthel...