2. 财务会计
  3. 根据《中华人民共和国合同法》分则“建设工程合同”的规定，以下哪些说法是正确的（　

根据《中华人民共和国合同法》分则“建设工程合同”的规定，以下哪些说法是正确的（　

shuhaiku2019-12-17  106
问题 根据《中华人民共和国合同法》分则“建设工程合同”的规定，以下哪些说法是正确的（　　）
选项 A． 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查B． 发包人未按规定的时间和要求提供原材料、场地、资金等，承包人有权要求赔偿损失但工期不能顺延C． 因发包人的原因导致工程中途停建的，发包人应赔偿承包人的相应损失和实际费用D． 发包人未按照约定支付工程款，承包人有权将工程折价卖出以抵扣工程款
答案AC
解析A项正确，根据《中华人民共和国合同法》第十六章第二百七十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。B项错误，第二百八十三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。C项正确，第二百八十四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。D项错误，第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BTo9KKKQ
相关试题推荐
随机试题