首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某高炉工程在工程开工前,业主与公司签订了施工合同,并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示),E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊;其中由于业主...
某高炉工程在工程开工前,业主与公司签订了施工合同,并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示),E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊;其中由于业主...
admin
2020-12-24
19
问题
某高炉工程在工程开工前,业主与公司签订了施工合同,并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示),E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊;其中由于业主图纸送达延误致使B工作推迟10天。
图1施工进度计划网络图
问题
1.在原计划网络图的条件下,计算计划工期关键路线,并说出如果先E后G工作使用塔吊,塔吊的合理进场(不闲置)时间。
2.用图示说明先G后E工作使用塔吊的工作关系。
3.在B .T作延误条件下,采取先E后G工作使用塔吊,用图示说明工作关系,并确定B工作延误对工期变化是否有影响。
4.在B工作延误10天,塔吊使用顺序为先E后G的条件下,业主提出为确保工期将J工作压缩5天,是否可行?若可行,施工单位提出下列要求:1)J工作压缩5天增加赶工费25000元;2)塔吊闲置15天,每天补偿塔吊租赁费600元;3)由于B工作延误10天造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理?
选项
答案
解析
本案例主要提供制定网络计划图的实例。通过塔吊使用的限制,变化工序间的结构关系,熟悉网络计划的制订方法,了解一些相关概念的用途。 1.经计算计划工期为100天,关键线路为A、D、G、J、K。如图2所示。其中E工序的最早开工时间ESE = 25,最迟开工时间LSE = 55,总时差TFE = 30; G 工序的 ESG = 40,LSG=40, TFG = 0。 采取先E后G的塔吊工作顺序,塔吊正常进场时间应为第26日晨,但E工作完成后等待G工作开始塔吊闲置5天,因此塔吊自第31个工作日进入现场工作后恰好与G工作开始日期衔接。塔吊进入现场的合理时间为第30日晚或第31日晨。 2.先G后E使用塔吊的工作关系图如图3所示。 3. B工作延误10天时,经计算总工期为105天,与原工期相比延误5天,如图4所示。此种情况下关键线路为:B、E、G、J、K。 4. B工作延误10天,塔吊工作顺序为先E后G时,J工作位于关键路线上,将其工作时间由35天压缩为30天,总工期仍为100天,所以此措施可行。 对于施工单位赶工费的要求,业主认为:1)压缩工期5天后的整个工期与原计划100天相比无变化;2)施工单位没有具体列出赶工多支的费用,可以认为J工作压缩工期是属于对施工单位施工组织设计的一项合理性要求的实施;3)因B工作延误付给的45000元属于综合损失,包含了施工单位的部分赶工要求;综上理由,决定赶丁费不予补偿。 在B工作延误的条件下,塔吊采取先E后G工作顺序时,因为不影响E、G之间的 关系,故塔吊闲置时间为B、E总时间与A、D总时间的差:(25 + 10 + 10) —(15 + 25) = 5天,因此需要补偿塔吊闲置费用600元/天X5 = 3000元。 由于B工作延误的损失费45000元应予补偿。总计应补偿费用45000 + 3000 = 48000 元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BaDaKKKQ
相关试题推荐
合同自由具体体现在合同法中的()原则。A:自愿B:公平C:平等D:诚实信用
关于投标保证金的退还,下列说法正确的是()。[2012年真题]A:工程建设项目招标人最迟应当在书面合同签订后7日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同
招标人和中标人订立合同的期限应当自中标通知书()之日起算。A:发出B:到达C:签收D:制定
根据合同法的规定,发出招标公告和投标邀请书是()。A:要约邀请B:承诺C:要约D:反要约
招标人与投标人签订中标合同并且经过备案,后来双方又重新签订了一份建设工程施工合同,因工程款纠纷双方诉讼至法院,则结算工程款时应当以()为根据。A:投标通知书B
招标人不履行与中标人订立的合同的,应当()。A:返还中标人的履约保证金B:双倍返还中标人的履约保证金C:返还中标人的履约保证金并赔偿D:双倍返还中标人的履
根据相关规定,通过招标投标订立的合同属于()。A:招标合同B:邀请合同C:要约式合同D:承诺式合同
如果采购人委托采购代理机构采购项目,采购人应当在收到评标报告后()个工作日内确定中标供应商。A:5B:7C:8D:9
工程建设项目货物招标的书面报告的内容可以不包括()。A:中标结果B:投标人情况C:招标货物基本情况D:评标委员会的组成和评标报告
如果出现合同应当具备的内容,招标文件没有明确,也没有要求投标文件明确的,则责任应当由()承担。A:招标人B:投标人C:招标代理机构D:招标监督机构
随机试题
下列属于上海周虎臣曹素功笔墨有限公司的零售店的有( )。 A、曹素功笔墨庄
下列建设工程行为合法的是()。 A.中标人转让中标的项目 B.经招标人同意,
5岁男孩,出现呕吐、腹痛、黄疸,最可能是哪项中毒()
2011年4月,某太阳能电力有限公司与某慈善基金会签订捐赠协议,通过该慈善基金会
所谓“危急值”,是指
根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》,改、扩建的I类建设项目污染源调查,包气
一名员工的绩效的多维性不包括()。
2018年6月28日,国务院新闻办公室发表《中国与世界贸易组织》白皮书。这是中国首次就这一问题发表白皮书。(??)A.正确B.错误
拔牙时易将牙根推入上颌窦的牙是() A.上颌中切牙B.上颌智齿C.上颌尖牙D.上颌切牙E.上颌前磨牙和磨牙
医疗机构的从业人员基本行为规范:①以人为本,践行宗旨;②遵纪守法,依法执业;③尊重患者,关爱生命;④优质服务,医患和谐;⑤廉洁自律,恪守医德;⑥严谨求实,...