首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位签订了土建施工合同,包括A~G共7项工作,工期125天。建设单位与乙施工单位签订了设备安装合同,包括M、N共两项工作...
某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位签订了土建施工合同,包括A~G共7项工作,工期125天。建设单位与乙施工单位签订了设备安装合同,包括M、N共两项工作...
admin
2020-12-24
16
问题
某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位签订了土建施工合同,包括A~G共7项工作,工期125天。建设单位与乙施工单位签订了设备安装合同,包括M、N共两项工作,工期50天。土建与安装合同均约定:人工工日单价为80元/工日,窝工补偿按70%计,机械台班单价按500元/台班,闲置补偿按80%计。规费和税金综合税率15%。
经甲乙双方协调,并经监理工程师批准的施工进度计划如图1所示。
工程施工过程中发生如下事件:
事件1:基础工程B工作施工完毕组织验槽时,发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符,为此,设计单位修改加大了基础埋深,该基础加深处理使甲施工单位增加费用8万元,B工作时间延长5天,甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。
事件2:设备基础D工作的预埋件施工完毕后,甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收,监理工程师未按合同约定的时限到现场验收,也未通知甲施工单位推迟验收。在此情况下,甲施工单位进行了隐蔽工序施工。后来监理单位对质量有疑问,要求施工单位剥露重新检验,检验发现预埋件尺寸不足,位置偏差过大,不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30工日,材料费1.2万元,D工作延长5天,甲施工单位及时向监理单位提供了费用索赔和工期索赔。
事件3:设备安装M工作开始后,乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失,业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。乙施工单位增加材料费2.5万元,人工费0.5万元,M工作时间延长5天。设备安装过程中,由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使M工作延长3天,费用增加5万元,增加安装、调试设备修理费1.6万元。
<1>?、指出图1所示施工总进度计划的关键线路以及B、D、M的总时差和自由时差。
<2>?、事件1中,甲施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件?项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。
<3>?、事件2中,监理单位的做法是否妥当?甲施工单位的索赔是否成立?说明理由。
<4>?、事件3中,乙施工单位的工程延期和费用补偿申请项目监理机构是否应批准?说明理由。乙施工单位能得到费用补偿是多少?
选项
答案
解析
【正确答案】 关键线路:A→C→E→G(或1→2→4→7→8) B的总时差25天,自由时差20天;D总时差10天,自由时差0天;M总时差5天,自由时差0天。 【正确答案】 甲施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有:索赔意向通知书;工程临时或最终延期报审表和费用索赔报审表。 项目监理机构应批准的工程延期是0天。因为B工作总时差25天,延期未超过其总时差,不影响工期。 项目监理机构应批准的费用补偿是8万元。因为地质资料不符是建设单位应承担的责任。 【正确答案】 业主代表的做法妥当。因为监理单位对质量有疑问时,可以要求再次剥离检查。 甲施工单位的索赔是不成立。因为再次剥离检查时存在质量问题,所以相应损失应由施工单位自行承担。 【正确答案】 增加材料费2.5万元,人工费0.5万元的补偿申请应批准,M工作时间延长5天应批准。因为是由业主采购的设备配件缺失造成的损失。 费用增加5万元,增加安装、调试设备修理费1.6万元不能批准,M工作延长3天不能批准。因为由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏造成的损失应由乙施工单位自行承担。 业主应补偿乙施工单位的费用=(2.5+0.5)×(1+15%)=3.45(万元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BoGaKKKQ
相关试题推荐
为实现可持续发展,我国正在努力做好的工作有()。A:正确处理生产、生活、生态的关系B:正确处理代际关系C:正确评价可持续发展的绩效D:正确处理经济发展和
根据《关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》的规定,实行备案制的建设项目,建设单位应当在()完成环境影响评价文件报批手续。A:报送可行性研究报告前B:
建设单位应当按照()规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。A:可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行
要保证节能优先战略的顺利实施,必须做好的工作有()。A:调整优化能源自身结构B:加快淘汰落后工艺技术和设备,提高能源资源综合利用水平C:完善能源产品价格形
封闭式基金份额上市交易,应当符合的条件有()。A:基金的募集符合《证券投资基金法》规定B:基金募集金额不低于2亿元人民币C:基金合同期限为5年以上D:基
对于国有土地,在出现下列()情形时,由有关人民政府土地行政主管部门报经原批准用地的人民政府或有批准权的人民政府批准,可以收回建设单位的使用权。A:为公共利益需
组织制定和实施国家技术创新纲要,明确技术创新工作方向和任务,主要是( )。A:完善企业制度B:重点选择一批具有战略制高点意义的高新技术项目,国家进行先期投资
积极发展生态农业,具体工作有( )。A:尽快制定有关法律、法规、标准,加强执法力度B:完善现行的一系列管理制度C:实施和推广生态示范区及生态农业县D:鼓
我国稳健的货币政策的核心内容有()。A:灵活运用货币政策工具,适当增加货币供应量,加大对经济发展的支持力度B:执行金融稳定工作计划,发挥货币政策确保金融稳定
属于()范围的建设单位使用国有土地,经县级以上人民政府依法批准,可以以划拨方式取得。A:按照规划用途使用的土地B:国家机关用地和军事用地C:城市基础设施用
随机试题
背景资料: 某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一
根据F.莫迪利安尼等家庭生命周期理论,不适合处于家庭成长期的投资人的理财策略是(
根据中毒的辨证要点,患者两胁胀痛,恶心,呕吐苦水,咽干口燥,头目眩晕,甚而黄疸,
声级计A声级的设计是根据 A.人耳对100方的等响曲线 B.人耳对40方的等
土耳其拥有世界七大奇迹中的()。
《城市房地产开发经营管理条例》规定,因政府或者政府有关部门的行为而不能如期开工的
在绩效管理的总结阶段,绩效诊断的主要内容不包括()A:对企业绩效管理制度的诊断B:对企业绩效管理体系的诊断C:对考评者、被考评者的全面、全过程的诊断D:对
某施工单位承接了某道路加宽工程。由于部分路堤为高填路堤,且加宽部分地基为软土地基,施工单位为确保路基的稳定、减少路基施工后沉降,对高填路堤拓宽部分的地基采...
当事人对人民政府的处理决定不服的,可以在接到通知之日起( )内,向人民法院起诉。A.30日B.60日C.1个月D.3个月
某企业制造费用中油料费用与机器工时密切相关,预计预算期固定油料费用为10000元,单位工时的变动油料费用为10元,预算期机器总工时为3000小时,则预算期...