首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200
免费考试题库
2019-12-17
55
问题
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200天,其应分摊的总部管理费100万元。丙在施工过程中,因遇到不利物质条件造成停工5天,因发包人更换其提供的不合格材料造成工程停工3天,因承包人施工机械损坏停工3天,因异常恶劣气候造成工程停工2天,上述事件均未发生在同一时间,且都在关键路线上,则丙施工单位可索赔的总部管理费为( )万元。
选项
A.2.5B.4.0C.5.0D.6.5
答案
B
解析
本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。延期工程的日平均总部管理费=100/200=0.5(万元),本题可索赔总部管理费的有“不利的物质条件”、“发包人更换其提供的不合格材料”,索赔的总部管理费=0.5 ×(5+3)=4(万元)。2019教材P245-253@##
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CmMEKKKQ
相关试题推荐
工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成()手续,工作班方可开始工
防误装置应与新建、改造电气设备同步设计、同步施工、同步验收投运,保证防误装置安装
防误装置应与新建、改造电气设备同步设计、同步施工、同步验收投运,保证防误装置(
防误装置应与新建、改造电气设备同步设计、同步施工、同步验收投运,保证防误装置安装
供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,()应由有权签发工作票的用户单位
防误装置应与新建、改造电气设备同步设计、同步施工、同步验收投运
关于施工项目负责人的安全生产责任的说法,正确的有()。
根据《劳动合同法》,劳动者的下列情形中,用人单位不得解除劳动合同的是()。
根据《担保法》,除双方认为需要约定的其他事项外,下列条款中,属于保证合同应当包含
甲乙双方的合同纠纷于2016年7月2日开庭仲裁,7月4日,经仲裁庭调解,双方达成
随机试题
解冻甘油红细胞后,液体中游离血红蛋白含量应为()。 A.≤10g/L B.≤
张某喜欢喝茅台酒,其朋友王某送了张某一瓶,告诉张某是在某展销会上购买的,该柜台上
幼儿大脑皮质容易时兴奄、不容易抑制、表现为幼儿容易激动,控制自己的能力比较差
请简述内部EAP与外部EAP的区别(10分)
价值规律决定,商品的价值量是由()决定的。
高血压伴支气管喘息患者,睡眠中突然憋醒,咳嗽,咳泡沫样痰,呼吸困难,检查血压20
郭某(16岁)与罗某发生争执,被打成轻伤,遂向法院提起自诉。法庭审理中,罗某提出,审判员李某曾在开庭前违反规定与自诉人父亲及姐姐会见,要求李某回避,但郭某...
已用于中药制剂研究或生产的新技术有A.固体分散技术B.β-环糊精包合技术C.指纹图谱质量控制技术D.超临界流体萃取技术E.大孔树脂吸附分离精制技术
前期物业管理包括的内容有()。A:前期物业服务合同B:前期物业管理招标投标C:物业承接验收手续D:物业管理用房E:物业销售代理、产权证的办理
期货公司会员可以为同时符合()标准的一般单位客户申请开立交易编码。A:申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元B:具备金融期货基础知识,通过相关测