首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定...
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定...
admin
2020-12-24
63
问题
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定的竣工日期后2个月时,未经验收直接使用和占有了该工程,,因此,该工程的竣工日期为()。
选项
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
答案
C
解析
2020版教材P112页 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据题目条件可以进行推定,所约定的竣工日期为2012年11月20日,但承包方的原因导致拖期3个月,则竣工日期应为2013年2月20日,但是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,,以转移占有建设工程之日为竣工日期,题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时,也就是2013年1月20日,直接占有该工程,因而,这个日期才是最终的竣工日期。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/D5yQKKKQ
相关试题推荐
某工程在主体封顶后,发现主梁底部有较多裂缝,经检测,裂缝对结构受力没有影响。裂缝多为斜向,倾角50°~60°,分布在梁端附近,深度在0.1~0.35mm之...
在施工过程中,由于浇筑混凝土时随意加水而造成的质量事故属于()。A.指导责任事故B.操作责任事故C.自然灾害事故D.技术原因引发的质量事故
在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌,死亡11人,则该起质量事故属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故
由于工程负责人不按规范指导施工,随意压缩工期造成的质量事故,按事故责任分类,属于()。A.指导责任事故B.操作责任事故C.技术责任事故D.自然灾害
下列有关施工质量事故处理基本方法的表述不正确的是()。A.混凝土结构常用的加固方法包括:增大截面加固法等B.混凝土结构出现裂缝时,均需进行加固处理C.混凝土
下列选项中属于技术原因引发的质量事故的是( )。A.地质条件估计错误B.施工企业中标后修改施工方案C.检测仪器设备管理不善而失准D.质量控制不健全
施工质量事故报告和调查处理的工作,包括:①事故调查;②事故报告;③事故的原因分析;④提交事故处理报告;⑤事故处理的鉴定验收。其正确的工作顺序是()。A.①②③④
如果经调查发现,事故主要是由于勘察过程中地基承载能力估计错误造成的。按照事故产生的原因划分,该质量事故应判定为()。A.社会原因引发的事故B.经济原因引发的事
如果经调查发现,事故原因是由于施工单位在施工过程中未严格执行材料检验程序,使用了不合格的钢结构构件造成的。按照事故产生的原因划分,该质量事故应判定为()。A.社
某桩基工程,浇筑的混凝土结构表面出现蜂窝麻面,经调查分析,该部位经返修处理后,不会影响其使用及外观,该桩基的处理方法属于()。A.加固处理B.返修处理C.返
随机试题
无压排水管道严密性试验可分为()。 A、气密试验和水密试验 B、强度试验和刚
()对于《史记》相当于刻舟求剑对于()。
目的反映人的需要和动机,是人们共同活动的基础,它不仅能指导整个实践活动过程,而且
习近平总书记指出,()是一个根本问题,处理的好则法治兴、党兴、国家兴,处理的不好,则法治衰、党衰、国家衰。A.党和法的关系B.立法和执法的关系C.权和法的
小学课外活动的主体是____。
患者,女性,66岁,诊断为尿毒症,精神不振,下腹无胀满,24h尿量为80ml。护士判断该患者的排尿情况属于A.蛋白尿B.尿闭C.少尿D.尿量偏多E.尿暈
认知行为治疗程序吸收了()。A.行为技术B.积极关怀技术C.合理情绪疗法中的成分D.精神分析技术中的成分
关于联合试运转费,下列说法中正确的是()。A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C
【背景资料】 某工程项目施工单位中标后,双方参照现行《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定单价合同。计价依据为《建设工程工程量清单计价规范》,合同约...
现代政府预算与封建专制政府的预算相比较所具有的鲜明特征是()。A:集中性B:法律性C:计划性D:年度性