首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示:...
某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示:...
admin
2020-12-24
62
问题
某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示:
施工过程中,发生了如下事件:
事件一:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。
事件二:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜,增加处理费用2万元,且作业时间由原来的20d增加到25d。
事件三:基础2施工完毕后,施工单位为了抢时间,自检之后,马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时,监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。
问题
1.计算网络计划总工期,并写出网络计划中的关键工作。
2.事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。
3.事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?
选项
答案
解析
1.【参考答案】 计划总工期:170d。 本网络计划的关键工作是:准备工作、打桩1、挖土1、基础1、基础2、回填土2 (①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨)。 【考点解析】用加法求出工期最长的工作路线,即为该工程的关键路线,关键路线经过的工作即为关键工作,最长工期即为总工期。 2.【参考答案】 事件一:工期不可索赔;费用不可索赔。 原因:施工方法不当导致,是施工单位责任。 事件二:费用可索赔2万元;工期不可赔偿。 原因:事件发生是由于勘察报告不正确,属建设单位责任。挖土2不在关键线路上,作业时间延长时间没有超过总时差,没能影响总工期。 【考点解析】本题的解题依据是考试用书2K320012施工合同索赔中的有关论述。 3.【参考答案】隐蔽工程隐蔽前,施工单位应通知监理单位检查验收,未经监理工程师签字(同意或确认),施工单位不得进行下一道工序施工,监理工程师有权要求施工单位挖开回填土检查。 【考点解析】监理人员对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证,对重点工程由监理人员驻点跟踪监理,签署重要的分项、分部工程和单位工程质量评定表;凡被下道工序、部位所隐蔽的,在隐蔽前必须进行质量检查,并填写隐蔽工程检查验收记录。隐蔽检查的内容应具体,结论应明确。验收手续应及时办理,不得后补。需复验的要办理复验手续。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DTnQKKKQ
相关试题推荐
项目建设的活动主体是( )。A:监理单位B:项目法人C:施工单位D:勘察设计单位
下列不是竣工决算审计内容的是( )。A:建设管理体制审计B:预留费用审计C:建设监理审计D:投标单位合法性审计
施工详图经( )审核后交施工单位施工。A:项目法人B:承包商C:监理单位D:设计单位
建设实施阶段是指主体工程的建设实施,( )按照批准的建设文件,组织工程建设,保证项目建设目标的实现。A:项目法人B:承包商C:监理单位D:设计单位
根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》,小型水利工程建设项目可预计纳入竣工财务决算的未完工程投资及预留费用应控制在总概算的( )以内。A:3%B:5%
根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建[1998]16号),水利工程质量由( )负全面责任。A:主管部门B:施工单位C:监理单位D:项目法人
根据水利水电工程施工安全用电要求,在特别潮湿场所的照明电源的最大电压为( )V。A:12B:24C:36D:38
下列气温条件下应编制冬期施工作业计划的是()。A:昼夜平均气温低于5℃B:昼夜平均气温低于8℃C:最低温度低于-3℃D:最低温度为-5℃E:
重力坝施工中,下图所示坝体分缝分块形式属于( )。 A:竖缝分块B:错缝分块C:斜缝分块D:通仓分块
坝面作业保证压实质量的关键要求是( )。A:铺料均匀B:采用推土机散料乎土C:铺料宜平行坝轴线进行D:按设计厚度铺料平整
随机试题
胸骨中上段后方疼痛,向左肩部放射,最可能的疾病是 A.胸膜疾病 B.心绞痛
针对项目的特点,进行项目结构分解应考虑的因素和原则有()。
股份有限公司向股东支付股利,经历的过程为()。
“循环经济”本质上是种生态经济,它要求运用生态学规律不是机械论规律来指导人类社会
课程资源的核心是( )A.教师B.学生C.教材D.教学过程
下列关于第二次世界大战的论述中,错误的是()。A.给世界各国人民带来了巨大的灾难B.削弱了帝国主义体系C.壮大了社会主义力量D.和第一次世界大战一样,
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。A.黑社会性质的组织犯罪B.毒品犯罪
许某与妻子林某协议离婚,约定8岁的儿子小虎由许某抚养,林某可随时行使对儿子的探望权,许某有协助的义务。离婚后两年间林某从未探望过儿子,小虎诉至法院,要求判...
出口信用保险的被保险人索赔,除了买方破产或无力偿付贷款原因外,对其他原因引起的损失,要在()再定损核赔。 A.等待期内B.等待期满后 C.投保申...
甲公司与乙银行订立一份借款合同,甲公司到期未还本付息。乙银行于还本付息期届满后1年零6个月时向有管辖权的人民法院起诉,要求甲公司偿还本金、支付利息并承担违...