首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某施工单位承担了一项矿井工程的地面土建施工任务。工程开工前,项目经理部编制了项目管理实施规划并报监理单位审批,监理工程师审查后,建议施工单位通过调整个别工...
某施工单位承担了一项矿井工程的地面土建施工任务。工程开工前,项目经理部编制了项目管理实施规划并报监理单位审批,监理工程师审查后,建议施工单位通过调整个别工...
admin
2020-12-24
40
问题
某施工单位承担了一项矿井工程的地面土建施工任务。工程开工前,项目经理部编制了项目管理实施规划并报监理单位审批,监理工程师审查后,建议施工单位通过调整个别工序作业时间的方法,将选矿厂的施工进度计划(如下图所示)工期控制在210d内。施工单位通过工序和成本分析,得出C、D、H三个工序的作业时间可通过增加投入的方法予以压缩,其余工序作业时间基本无压缩空间或赶工成本太高。其中C工序作业时间最多可缩短4d,每缩短1天增加施工成本6000元;D工序最多可缩短6d,每缩短1d增加施工成本4000元;H工序最多可缩短8d,每缩短1d,增加施工成本5000元。经调整,选矿厂房的施工进度计划满足了监理单位的工期要求。施工过程中,由于建设单位负责采购的设备不到位,使G工序比原计划推迟了25d才开始施工。工程进行到第160d时,监理单位根据建设单位的要求下达了赶工指令,要求施工单位将后续工期缩短5d。施工单位改变了M工序的施工方案,使其作业时间压缩了5d,由此增加施工成本80000元。工程按监理单位要求工期完工。
问题
1.指出选矿厂房的初始进度计划的关键工序并计算工期。
2.根据工期一成本优化原理,施工单位应如何调整进度计划使工期控制在210d内?调整工期所增加的最低成本为多少元?
3.对于G工序的延误,施工单位可提出多长时间的工期索赔?说明理由。
4.监理单位下达赶工指令后,施工单位应如何调整后序三个工序的作业时间?
5.针对监理单位的赶工指令,施工单位可提出多少费用索赔?
选项
答案
解析
1.初始进度计划的关键工序为:A、B、D、G、H、J(或工序①→②、②→③、③→⑤、⑤→⑥、⑥→⑦、⑦→⑧)。工期为:60+35+48+16+45+12=216d。2.应当将H工序缩短2d,D工序缩短4d,C工序缩短1d。 调整工期所增加的最低成本=2×5000+4×4000+1×6000=32000元。 3.施工单位可提出3d的工期索赔。 理由:虽然G工序延误了25d,但G工序不是关键工序,有可利用的时差,时差为44+16-38=22d,故可索赔的工期应为25-22=3d。 4.后序工序M压缩5d,H压缩5d(H调整为38d),J作业时间不变(J调整为12d)。 5.施工单位可提出的费用索赔应为:80000+5000×5=105000元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DVeaKKKQ
相关试题推荐
除按照工程变更规定引起的工程量的增减外,采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同,承包人用于结算的最终工程量应该是( )。A.按照现行国家计量规范
施工合同中约定,承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%,超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)造价信息法调差。已知承包人投...
某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成,两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是:每延误一个日历天应赔偿2...
费用索赔的计算方法中,( )是根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。A.分项法B.总费用法C.总成本法D.修正的
因不可抗力造成的下列损失,应由承包人承担的是()。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停
国际工程投标报价中,若将分包费列入直接费,则对分包商的管理费通常应列入()。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额
关于招标控制价的编制内容,下列说法正确的是()。A.招标控制价中的综合单价中的风险因素,对于工程设备、材料价格、人工单价的风险纳入综合单价中B.对计日工中的
编制招标控制价时,下列关于综合单价的确定方法,错误的是( )A.工程量清单综合单价=Σ定额项目合价/工程量清单项目工程量,不考虑未计价材料费用B.工程设备.材
在投资估算的编制中,动态部分的估算应以( )的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资
某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目,预计建设期为3年,该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0...
随机试题
农业劳动力资源_________。 A.是指参加农业劳动的人的数量和质量 B
视网膜动脉对高血压的反应不正确的为 A.血管痉挛 B.动脉壁纤维化 C.动
既能滋阴潜阳,又能退热除蒸,软坚散结的药物是 A.龟甲 B.天冬 C.墨旱
肋间动脉发自 A.肺动脉 B.升主动脉 C.胸主动脉 D.锁骨下动脉
下列说法错误的是( )A.同位角不一定相等B.内错角都相等C.同旁内角可能相等D.同旁内角互补,两直线平行
声环境敏感建筑物受到拟建项目固定噪声源影响时,从传播途径上降低噪声影响的方法有()。A:选择低噪声设备B:在噪声源与敏感建筑物间建声屏障C:增加噪声源与敏感
根据我国法律规定,合同争议解决方式包括()。A:和解B:第三方调解C:申请仲裁委员会仲裁解决D:依法向人民检察院提起诉讼E:依法向人民法院提起诉讼
( )是起源最早的房地产经纪方式。A.房地产居间B.房地产代理C.房地产行纪D.房地产经销
质量合格的塑料安全帽应在()℃下不变形。A.120B.150C.180D.200
按照金融期货投资者适当性制度的要求,交易所定期或不定期更新测试试卷,期货公司和证券公司应当使用更新后的试卷对()进行测试。[2012年5月真题]A.期货公司开户