首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
承包商可以提起索赔的事件通常有()。
承包商可以提起索赔的事件通常有()。
Freeti
2019-12-17
44
问题
承包商可以提起索赔的事件通常有()。
选项
A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B.因工程变更造成的时间、费用损失C.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加D.发包人延误支付期限造成承包人的损失E.贷款利率上调造成贷款利息增加
答案
ABCD
解析
承包商可以提起索赔的事件有:(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;(2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失;(3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失;(6)合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;(7)非承包人的原因导致工程暂时停工;(8)物价上涨,法规变化及其他。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Du69KKKQ
相关试题推荐
对应当先向复议机关申请行政复议,对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的具体
某施工承包商进行土方开挖工程,按合同约定5—10月份的计划工作量为24000m3
当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时,监理工程师应坚持的原则是()。
在建设工程项目的风险类型中,承包商和一般技工的能力方面的风险属于()风险类型。
如下图所示,某事件经过风险评估,处于风险区A,则应()。
在事件风险量的区域划分中,风险事件一旦发生,会造成重大损失,但发生的概率却极小的
根据《标准施工招标文件》中合同条款的有关规定,下列事件发生时,承包人既可以向发包
根据《国家突发公共事件总体应急预案》,按照不同的责任主体,下列属于国家突发公共事
承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后( )天内,向监理人递交索赔意向通知书,并
A公司2×18年8月收到法院通知被某单位提起诉讼,要求A公司赔偿违约造成的经济损
随机试题
房地产租赁权是指以支付租金的方式,从房屋所有权人或土地权利人那里取得的( )权
下列属于甘肃省下辖地级市的有( )。 A、玉门市 B、庆阳市 C、平凉市
我国地方性碘缺乏病的流行特征是 A.城市少于乡村,内陆少于沿海,山区少于平原
某化工企业2019年6月购进一批原材料入库,因管理不善造成原材料被盗,被盗材料账
2015年8月,A市B房地产开发公司通过合法方式,在该市城市规划区的,取得了一块
预先危险性分析法中,采用防护材料,使有害的能量保持在有限的空间之内的危险性控制方
核算存货的出入库和库存金额、余额,确认采购成本,分配采购费用,确认销售收入、成本
按建标[2003]206号文的规定,下列各项中属于直接费的有()。 A.脚手架
商业银行应坚持()的原则,严格审查合作机构的信用记录、偿债能力、管理水平、业界声誉、履行责任的意愿和能力。A:间接调查为主、实地调查为辅B:实地调查为主、间接
国家监察委员会由( )产生,负责全国监察工作。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.最高人民法院D.最高人民检检察院