首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程, 建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同( 示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同,采用可调价合同形式。工期20 个月,项目监理...
某工程, 建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同( 示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同,采用可调价合同形式。工期20 个月,项目监理...
admin
2020-12-24
50
问题
某工程, 建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同( 示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同,采用可调价合同形式。工期20 个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成的投资部分见下表。
施工过程中发生如下事件:
事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,A 工作开始时间推迟1 个月,致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2:设计单位修改图纸使C 工作发生工程量变化,增加造价10 万元,施工单位及时调整施工部署,如期完成了C 工作。
事件3:D、E 工作受A 工作的影响,开始时间也推迟了1 个月,由于物价上涨原因,6-7 月份D、E 工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E 工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J 工作7 月份实际完成计划工程量的80%,J 工作持续时间最终延长1 个月。
事件4:G、I 工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G 工作持续时间延长0.5 个月;施工单位采取了赶工措施,使I 工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5 万元。
事件5:L 工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,并要求对该工程进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果工程质量不合格,施工单位进行了整改。
以上事件1 至事件4 发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1~7 月份投资情况见下表。
【问题】
1.事件1 中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件4 中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5 中,施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件,项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表中空格处的已完工程计划投资和已完工程实际投资,并分析第7 月末的投资偏差和以投资额表示的进度偏差。
选项
答案
解析
1.事件1 中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求成立。 理由:工作开始时间推迟属建设单位原因,且A 工作在关键线路上。 2.(1)事件4 中,施工单位补偿费用要求不成立。 理由:因该事件为不可抗力事件且G 工作在关键线路上。 (2)事件4 中,施工单位补偿费用要求不成立。 理由:因I 工作属施工单位自行赶工行为。 3.(1)事件5 中,施工单位的做法不妥。 理由:施工单位不得拒绝剥离复验。 (2)事件5 中,项目监理机构的做法妥当。 理由:对隐蔽工程质量产生怀疑时,有权进行剥离复验。 4.(1)事件1 发生后,应批准工程延期1 个月。 事件4 发生后,应批准工程延期0.5 个月。 其他事件未造成工期延误,故项目监理机构的工程延期为1.5 个月。 (2)该工程实际工期为:20+1+0.5=21.5 月。 5.7 月末的投资偏差和进度偏差分析见下表:
7 月末投资偏差为:已完工程计划投资-已完工程实际投资=1254-1300= -46 万元<0,投资超支。 7 月末进度偏差为:已完工程计划投资-拟完工程计划投资=1254-1440=-186 万元<0,进度拖延。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ESxaKKKQ
相关试题推荐
适用于路面基层施工的机械设备有()。A、摊铺机B、平地机C、石屑撒布车D、洒水车E、羊脚碾
根据《公路工程标准施工招标文件》,除合同另有规定外,已标价的工程量清单综合单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的()费用。A、质量缺陷修复费B、施工人员保险
下列内容中,属于施工总体部署主要内容的有()。A、建立施工管理机构B、划分施工任务C、编制施工进度计划D、确定施工顺序E、制定各项资源需求计划
工程变更通常实行分级审批管理制度,一般工程设计变更由()签署工程变更令。A、驻地监理工程师B、总监理工程师C、业主D、国家计划主管部门
既决定工程全局的关键,又是工程施工组织设计核心内容的是()。A、工程设备B、工程主要材料C、工程工期要求D、施工方案
下列施工段落划分中,不符合通常划分原则的是()。A、各段落之间工程量基本平衡B、土方段落中的小型构造物另划分一个工段C、避免造成段落之间的施工干扰D、保护
关于预制梁板台座施工的说法,错误的是()。A、先张法施工的张拉台座采用钢筋混凝土框架式台座B、台座施工时底模可采用混凝土底模C、存梁区台座混凝土强度等级不低
下列沥青路面面层施工缝处理的做法,错误的是()。A、半幅施工不能采用热接缝时,采用人工顺直刨缝或切缝B、半幅施工铺另半幅前必须将边缘清扫干净,并涂洒少量黏层沥
根据《公路施工企业信用评价规则》,错误的是()。A、公路施工企业投标行为由招标人负责评价B、公路施工企业信用评价结果有效期为2年C、公路施工企业资质升级的,
使用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面施工的路段是()。A、纵坡大于5%的上坡路段B、纵坡大于6%的下坡路段C、平面半径为50m~100m的平曲线路段D、超高横
随机试题
广义的劳动争议诉讼当事人包括() A、原告 B、被告 C、第三人
某桥梁工程在施工过程中,由于发包人修改桥梁设计,导致承包人暂停施工1个月,由此承
患儿,4岁。有哮喘病史,此次喘促迁延不愈月余,动则喘甚,面白少华,形寒肢冷,小便
宽带薪酬的设计原则是()。
根据下列资料回答问题。 《河北省2010年国民经济和社会发展统计公报》显示:河
一吸烟者已经戒烟1个月,其在行为阶段变化模式中所处的阶段是 A无意图B意图
关于老年人泌尿系统功能特点的叙述中错误的是( )A.肾小球数量减少B.肾血流量减少C.肾小球滤过率减少D.肾小管、集合管重吸收能力下降E.尿量及排尿次
枸杞子的药理作用有A:促进造血功能B:延缓衰老C:抗肿瘤D:降血脂E:降血糖
选择除尘器时应考虑()。A:粉尘的物理、化学性质B:粉尘浓度C:除尘器效率D:粉尘回收利用价值
期货公司在与客户订立期货经纪合同时,未提示客户注意《期货交易风险说明书>内容,并由客户签字或者盖章,但是,根据以往交易结果记载,证明客户已有交易经历的,对...