2. 财务会计
  3. 下列竣工情况中，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，( ）情况是以提交竣

下列竣工情况中，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，( ）情况是以提交竣

Freeti2019-12-17  35
问题 下列竣工情况中，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，(    ）情况是以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
选项 A .  建设工程经竣工验收合格的B .  建设工程经竣工验收不合格的 C .  建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的D . 发包人完成竣工验收不予签发工程接收证书的E .  因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收的
答案DE
解析2016教材P127页，计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期。实际竣工日期，是指工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 2004年10月发布的《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2) 承包人巳经提交竣工验收报吿，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3) 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。答案选DE。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EjMlKKKQ
相关试题推荐
随机试题