首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程项目施工过程中,由于下述情况导致暂停施工,根据《标准施工招标文件》通用合同
某工程项目施工过程中,由于下述情况导致暂停施工,根据《标准施工招标文件》通用合同
题库总管
2019-12-17
54
问题
某工程项目施工过程中,由于下述情况导致暂停施工,根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定,承包商可获得工期顺延的有( )。
A.由于发包人未能按约支付工程款,承包人暂停施工
B.由于在施工过程中出现了意外情况,监理人指令承包人暂停施工
C.由于施工机械发生故障,承包人暂停施工
D.由于监理人未能及时发布复工指令,承包人暂停施工
E.承包人提出复工申请,因监理人未及时作出答复,导致承包人无法复工
选项
答案
ADE
解析
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,因为发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。因监理人不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任。对于施工过程中出现一些意外隋况导致停工的,工期是否顺延,应视风险责任应由谁承担而确定。故选项ADE 正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/F69lKKKQ
相关试题推荐
(通信与广电工程项目施工现场管理)某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程,施工季
(通信与广电工程项目施工成本控制)某项目经理部承接到147km的本地网架空光缆线
(通信工程建设监理)某架空线路工程为三类工程,施工地点位于山区,建设单位通过招投
(通信工程质量事故的处理)某施工单位通过招投标以定额价格3.2折的费用承揽到通信
(通信建设工程竣工验收的有关管理规定)某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程
根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当
某工程项目招标投标出现的下列情形中,应当视为投标人互相串通投标的有( )。
根据《社会保险法》,国家建立( )等社会保险制度,保障公民享有从国家和社会获得物
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用的若干问题的解释》发包人造
在建设工程施工合同中,承担违约责任的种类有( )。
随机试题
下列属于民事法律关系自身的特征的有( )。 A、参加者的法律地位平等 B、
当出现()情形时,委托代理视为终止。①代理人死亡②作为被代理人或者代理人的法人终
在我国的城市规划体系中,20世纪90年代之前主要分为()。
由于未能及时控制火势,造成着火铲装车下风侧巷道和工作面的作业人员17人死亡、2人
下列关于休克的现代概念正确的是
商业银行在运营和发展过程中,产生某些错误是不可避免的,关于对银行的投诉和批评,下
下列现浇钢筋混凝土水池伸缩缝橡胶止水带固定方法中,正确的是() A.设架立
施工现场的一台塔式起重机与1kV以下的外架空线路临近,其沿水平方向的最小安全距离为()。A.1mB.1.5mC.2mD.3m
商业银行不得以排挤竞争对手为目的,进行低价倾销、恶性竞争或其他不正当竞争,体现了其在金融创新过程中,应遵循()原则。A.合法合规B.遵守职业道德标准C.公
运用杜邦分析法时需要建立新的财务指标。()