首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某矿建施工单位承建了一立井井筒施工任务,该井筒净直径4.5m,深度860m,为固定总价合同。因地质资料不完备,建设单位要求施工单位收集调研附近30公里处一...
某矿建施工单位承建了一立井井筒施工任务,该井筒净直径4.5m,深度860m,为固定总价合同。因地质资料不完备,建设单位要求施工单位收集调研附近30公里处一...
admin
2020-12-24
34
问题
某矿建施工单位承建了一立井井筒施工任务,该井筒净直径4.5m,深度860m,为固定总价合同。因地质资料不完备,建设单位要求施工单位收集调研附近30公里处一矿井的地质资料作参照,合同约定井筒最大涌水量为15m3/h,建设工期11个月。施工中遇到了突发性的50m3/h的涌水,经过施工单位的努力,最后强行通过,但是由于涌水大,费用增多、工期拖延。事件发生以后.建设单位要求施工单位采用增加施工设备投入和工作人员等措施加快施工进度,并承诺如果按原合同工期完成将给予奖励。6个月后,建设单位却因未办妥采矿许可证,被有关部门勒令停工。建设单位与施工单位因为没有施工许可证而同时被罚。
问题:
1.根据背景条件,本项目是否适合采用固定总价合同 说明理由。
2.井筒突发性大量涌水造成的损失施工单位应如何处理
3.建设单位的“要求”能否加快井筒的施工进度 为什么
4.施工单位和建设单位被处罚是否合理 为什么
选项
答案
解析
1、本项目不适合采用固定总价合同。 因地质资料不完备,工作量难以确定,对各方所带来的潜在风险均较大。 通过本案例分析,可以了解矿山工程项目管理特点的几个内容。本工程尽管工期不长,但是由于提供的地质资料不完备,地下地质条件的变化比较大,工程量难以确定,因而,项目的风险比较大。因此一般不采用固定总价合同。否则,应提出明确的变更条款以避免风险导致的损失。 2、本工程由于建设单位提供的地质资料不完备,施工中遇到突发性涌水,造成的损失应当由建设单位承担,施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔。 地质条件是矿山井下施工的重要影响因素。目前地层的地质和水文条件还难以精确量化描述,地质勘察水平不能全部满足生产、施工所需的详尽的、具有足够精度的地质资料,因此矿山开发和生产会有很多可变因素。为预防地下水的不确定性影响,所以安全规程提出了“有疑必探”的原则。本案例施工单位由于地质资料不完备,施工中遇到突发性涌水,造成的损失应当由建设单位承担,可以向建设单位进行索赔。在矿山工程中,因地质条件的重大改变施工单位要求索赔的事项是频频发生的,这也是矿山工程项目的特点。在矿山施工中,不仅要对这种情况有充分的估计和应对准备,还要充分利用管理、技术、经济和法律知识与经验,充分做好预案,避免利益的损失。 3、建设单位的“要求”不能加快井筒的施工进度。 井筒直径仅为4.5m的立井,施工空间非常有限.一味采用增加人员、设备等类似于地面工程的方法,不仅不能提高进度,反而会增大投资,增加安全隐患。 对于井筒直径仅为4.5m的立井,其施工空间非常有限,一味采用增加人员、设备等类似于地面工程的方法,在井下有限的空间里是行不通的,可能不仅不会有效,反而会引起负面作用,能否实现尚要详细分析。因此建设单位要求采用(增加)大型设备施工直径4.5m的井筒是不合理的,必须制定详细的工序衔接措施,在确保施工安全的前提下,尽可能地加快工期进度。 4、施工单位和建设单位被处罚是合理的。 因为按照我国现行相关规定,施工许可证是工程开工的必要条件。 建设单位与施工单位在没有施工许可证时被罚是应该的。背景反映,没有施工许可的原因主要是建设方没有获得采矿许可。采矿许可是矿山开采的一个必要条件,因为资源属于国家,国家对资源开采有严格的审批制度,包括地点、矿产类别、规模大小以及企业性质及其为获得采矿权所必须支付的采矿使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费和资源税等费用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FTaaKKKQ
相关试题推荐
关于材料单价的构成和计算,下列说法中正确的有()。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免
工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时,正确的做法有()。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目当事人对鉴定意见书的质询C.应自行
根据《達设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),关于单价合同措施项目费的调整,下列说法中正确的有()。A.设计变更引起措施项目发生变化的,可以
根据《标准施工招标文件》(2007版)通用合同条款,承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有()。A.延迟提供施工场地B.发包人更换
招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的,总承包人可计取总承包服务费,其取费基数为()。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D
下列评标时所遇情形中,评标委员会应当否决其投标的是()。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件
施工项目投标报价的工作包括:①收集投标信息;②选择报价策略;③组建投标班子;④确定基础标价;⑤确定投标报价;⑥研究招标文件,以下工作正确的先后顺序是()。A.⑥
施工合同约定,承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%,超过部分依据《建设工程工程量清单规范》(GB50500—2013)造价信息法调差。已知承包人投标价格...
施工合同价款纠纷处理中,一方当事人拒不履行,另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常惡劣候条件导致工程停工2天,人员窝工20个工作曰;②遇到不利地质条件导致工程停工1天,人员窝工10个工曰,处理不利...
随机试题
甲、乙、丙三人成立一家有限责任公司,甲以一台机器设备作为出资,评估作价20万,后
根据下列资料。回答36-40题。 2012年.黄山市全年接待海内外旅游者36
Wits值是用于分析
我国21世纪初可持续发展涉及经济主要体现为( )。
35岁男性患者,患慢性肾炎己4年,加重伴少尿1周。血压180/100mmHg,内
系统性红斑狼疮肺部受累最严重的病变是A.胸腔积液B.狼疮肺炎C.肺间质病变D.弥漫性肺泡内出血E.肺动脉高压
经批准可在普通商店和超市销售的是A.麻醉药品B.处方药C.甲类非处方药D.非处方药E.乙类非处方药
背景:某国有资金投资的某重点工程项目计划于2013年7月8日开工,招标人拟采用公开招标方式进行项目施工招标,并委托某具有招标代理和造价咨询资质的招标代理机...
欧洲美元期货合约的报价有时会采用100减去以()天计算的不带百分号的年利率形式。A:300B:360C:365D:366
物业服务费的收费原则包括()。A.无偿原则B.合理原则C.固定原则D.公开原则E.费用与服务水平相适应原则