首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
A公司以EPC交钥匙总承包模式中标国外一机电工程项目,中标价2.5亿美元,合同约
A公司以EPC交钥匙总承包模式中标国外一机电工程项目,中标价2.5亿美元,合同约
shuhaiku
2020-05-20
47
问题
A公司以EPC交钥匙总承包模式中标国外一机电工程项目,中标价2.5亿美元,合同约定,总工期36个月,支付币种为美元,设备全套由中国制造,所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付,竣工验收后全部付清,工程进度款支付每拖欠一天,业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整,施工过程中发生下列事件:事件1:(1)A公司因当地发生短期局部战乱,造成工期延误30天,直接经济损失30万美元;(2)原材料涨价,增加费用150万美元;(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,工期延误5天,共计增加劳务工工资50万美元;(4)美元贬值,损失人民币1200万元;(5)进度款多次拖延支付,影响工期5天,经济损失(含利息)40万美元;(6)所在国税率提高,税款比原来增加50万美元;(7)遭遇百年一遇的大洪水,直接经济损失20万美元,工期拖延10天。事件2:中央控制室接地极施工时,A公司以设计规定的镀锌角钢作为接地极,但遭到业主制止,要求改用铜棒作接地极,双方发生分歧。事件3:A公司钢结构制作完成后,发现钢结构吨位多出100吨。遂向业主申请签证追加,遭到业主拒绝。
选项
(1)、A公司中标的工程项目包含哪些承包内容?(2)、事件1中,A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少?(3)、事件2中,业主的做法是否合理,简述理由。双方协调后,可怎样处理?(4)、安装公司向业主提出超100吨钢结构制作安装工程量的签证索赔是否合理?简述理由。分析造成该事件的原因。
答案
解析
(1)A公司中标的工程项目包含:全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运行直至投产运行。(2)事件1中,(1)、(7)属于不可抗力,只能索赔工期,(5)属于业主原因,既可以索赔工期,也可以索赔费用,其他的均属于施工单位自身原因或自身需承担的风险,不可以索赔。故可索赔工期:30+5+10=45天;可索赔费用:40万美元。(3)不合理,因为镀锌角钢做接地极符合中国规范(合同规定执行中国标准和规范)。处理方法:双方协调继续按A公司方案施工;如果按业主要求施工,业主应补材料价差及其他损失。(4)从合同条款分析,安装公司向业主提出的追加钢结构制作安装工程量索赔不合理。其理由是:合同明文规定总价一次包死,就意味着现场不存在签证追加的问题。超100吨钢结构制作安装工程量产生的直接原因是安装公司在合同签订时,未认真地进行合同分析,未对图纸工程量进行核实,因而产生了工作量少算这一漏洞,属安装公司自身责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/G1ydKKKQ
相关试题推荐
医学模式转变对医师提出的根本性医德要求是 A.学习伦理学 B.学习生命价值论
属于C型行为模式的是 A.吸烟 B.酗酒 C.情绪过分压抑 D.暴饮暴食
五因素传播模式的正确表述是 A.传者-信息-传播途径-受者-效果 B.传者-
下列哪种医学模式属于社区卫生服务的基础 A.生物医学模式 B.机械论医学模式
培训全科医生临床诊疗思维模式的场所不能仅限于以下场所 A.全科医疗诊所 B.
全科医学竭力倡导推行的医患关系模式是 A.主动-被动模式 B.指导-合作模式
有关医学模式的描述正确的是 A.一种医疗方法 B.一种卫生工作方式 C.一
医患关系中的相互参与模式最适用于以下哪种情况 A.急症抢救 B.急性感染
新世纪人们医学模式和健康观念的改变是由于 A.传染病病死率太高 B.发明了治
生物-心理-社会医学模式是 A.单因单果、直线思维模式 B.多因多果的纯生物
随机试题
神经元是()的基本结构单位和功能单位。 A.神经系统 B.感觉器官 C.
图示结构,AC为铝杆,AAC=200mm2,lAC=2.5m,EAC=70GPa
下面( )是贷款项目分析的核心工作和贷款决策的重要依据。
疾病转归取决于邪正盛衰,主要有
根据《行政处罚法》的规定,下列哪个说法是不正确的()。A.违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚B.行政机关使用非法定部门制发的罚款单据
说起梅花 苏菲 ①我出生的那一天,家门前的梅花初绽,据说是朱砂梅,很美,家人就给我取名“梅”字。父亲自小教我古诗,关于梅花的诗很多.到现在还能一口...
以下不是出血坏死性胰腺炎病变特点的是A.间质充血水肿B.间质单核细胞浸润C.胰腺组织大片坏死D.腺泡和胰腺组织萎缩、消失,伴有纤维化
支付工资最少的企业是()。A.甲企业B.乙企业C.丙企业D.丁企业
设计单位进行初步设计时,应根据工程的构成分別编制单项或单位工程概算以及建设项目总概算。采用三阶段设计的工程在技术设计阶段应编制()和修正总概算。 A....
在行政诉讼中,下列选项中哪些适用确认违法判决?()A.被诉行为违法,但不具有可撤销内容的B.行政机关在诉讼中改变被诉行为,法院根据原告要求审查原行为,而原行